《建筑工程协议书15篇(共56页)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建筑工程协议书15篇(共56页)(56页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建筑工程协议书15篇范文仅供参考,自行编辑使用建筑工程协议书1甲方:(以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)为深入推进施工工地现场消防安全工作,坚决杜绝施工现场消防安全事故的发生,确保“ 智能动态称重系统研发生产基地 项目”安全、优质、按期完成,同时为进一步明确有关各方的消防安全职责,提高项目施工消防安全管理的整体水平,杜绝重大伤亡事故的发生。结合工地现场的实际情况,制定本协议书。开工前乙方必须与甲方签订建设工程消防安全协议书,以明确职责,作为消防安全管理的指导与检查执行依据。在施工分包合同的执行上,本协议具有优先权。本协议书适用的工程项目名称为:智能动态称重系统研发生产基地外墙装饰工程,此项
2、目施工地点为:太原市高新区中心街以北1、乙方必须成立消防安全工作管理组织机构,制定消防安全工作管理制度,并将组织机构及制度上报工地现场消防安全指挥部。2、乙方要组建义务消防队,制定义务消防队管理制度,义务消防队队员应进行集中培训,掌握各类火灾的基本灭火剂救援知识,每月至少组织一次培训及灭火和救援演练。同时要实行全天24小时轮班巡查制度,并建立巡查记录,对于发现的隐患及时消除。3、乙方应当落实消防安全责任制,制定消防安全操作规程及灭火和应急疏散预案,对施工人员进行消防安全培训,组织有针对性的灭火和疏散演练,其中人员居住场所每月至少组织一次灭火和疏散演练。4、乙方应按照国家标准、行业标准配置消防设
3、施,器材,设置消防安全标志,并定期组织检查、维修、确保完好有效。5、甲方每月对工地现场的消防设施组织至少一次全面检查,确保完好有效同时留存完整的检查记录。6、乙方应确保现场安全疏散通道、出口、消防车通道的畅通。7、乙方在节假日期间,应加大宣传力度和巡查力度,确保现场的消防安全。8、如乙方有发现问题拒不整改的情况,每发现一次,罚款五万元,该罚款从应付乙方的工程款中扣除,造成人员,财产损失的,责任全部由乙方承担。甲 方: 乙 方:身份证号:日 期: 日 期:建筑工程协议书2甲方:身份证号:住址:电话:乙方:身份证号:住址:电话:丙方:身份证号:住址:电话:丁方:身份证号:住址:电话:甲、乙、丙、丁
4、_方经过友好协商,在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包_工程,在不违反现行国家法律法规的前提下,达成以下协议。第一条 合伙宗旨:在合法合理的前提下,进行工程建设,进而实现工程利润的最大化。第二条 合伙经营项目和范围:包工包料的方式合伙承包_工程,对外以_公司的名义出现。第三条 合伙期限合伙期限为_个月,自_年_月_日起,至_年_月_日止。第四条 出资额、方式各方均以现金方式出资,各出_,计人民币_元(_元)作为本工程项目安全保证信誉押金和本工程前期启动资金,后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。第五条 盈余分配与债务承担1、盈余分配:各方以包工包料的形式承包本工程,在扣
5、除各种成本(工程中介费,建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费,以及各方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润按出资比例分配,均占_。2、债务承担:本着风险共担的原则,如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚,按各方合伙人由合伙盈利偿还,合伙盈利不足清偿时,以押金承担责任各占_。第六条 各方的的权利1、甲方权限是:(1)刘外开展业务,订立合同,负责工程的全面工作;(2)对合作事业进行管理;(3)对各项开支进行签字;(4)支付合伙债务;分配合伙盈利。2、乙方的权利:(1)全面工程施工
6、进展的管理;(2)听取负责人开展业务情况的报告;(3)检查合伙帐册及经营情况;(4)共同决定合作重大事项3、丙、丁方的权利:(1)各种材料的进出购销;(2)听取负责人开展业务情况的报告;(3)检查合伙帐册及经营情况;(4)共同决定合作重大事项。第七条 禁止行为1、未经三方同意,禁止任何一方以合作名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙,造成损失按实际损失赔偿。2、禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。3、禁止再加入其它合伙。4、禁止合伙不利时退伙。5、如合作双方违反上述各条,应按合伙实际损失_倍赔偿。第八条 合伙的终止及终止后的事项1、合作因以下事由之一得终止:(1)合伙期届满;(2)各方同
7、意终止合伙关系;(3)合作事业完成或不能完成;(4)合作事业违反法律被撤销;(5)法院根据有关当事人请求判决解散。2、合作终止后的事项:(1)即行推举清算人,并邀请中间人(或公证员)参与清算;(2)清算后的盈余,则按按比例分配剩余财产;(3)清算后如有亏损,不论合作人出资多少,先以合作共同财产偿还,合伙财产不足清偿部分,由前期资金承担。第九条 纠份的解决合作人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸当地人民法院。第十条 本协议自与_订立合同之日生效。第十一条 本合同如有未尽事宜,应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。
8、第十二条 本合同正本一式_份,合伙人各执_份。甲方签字:签订日期:_年_月_日乙方签字:签订日期:_年_月_日丙方签字:签订日期:_年_月_日丁方签字:签订日期:_年_月_日建筑工程协议书3发包人(以下简称甲方):住址:承包人(以下简称乙方):住址:甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,结合本工程施工具体情况,经甲乙双方充分协商,就_工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:4、工程范围:5、工程期限:开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日,总共_天。6、承包
9、方式:二、工程结算和支付1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主(或监理)原因而对新增项目的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准。4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工
10、程结算支付采用银行转账方式,乙方必须提供正规的发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含已扣质保金)时,甲方暂停付款,待工程完工验收合格,双方办理竣工结算(扣除质保金)后在_。天内甲方支付乙方。8、本合同工程质保金的支付:在甲方主合同全部履行完毕:验收鉴定、移交签证起至质量保证期满,经业主验收合格,业主支付给甲方工程质保金后_天内甲方向乙方支付(但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除)。三、工程进度1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程,工期自甲方开工令下达之日算起。2、不论何种原因造成施工进度滞后,乙方均应按甲方的指示,采取有效措施赶上进度。赶工措施
11、应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的,乙方承担违约责任及相应费用。4、工程暂停施工后,乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响,当工程具备复工条件时,乙方应在指定的期限内复工,若乙方无故拖延和拒绝复工,由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各自承担自己的部分,乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象,除甲方调剂工作面以外所发生的窝
12、工与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的质量要求及甲方质量体系要求控制质量,接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、乙方应配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全责,如发生质量事故,应在_小时内报告甲方,对施工质量缺陷负责返工并承担相关费用;对不合格产品,甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目,甲方不予计量与结算。4、乙方应严格按甲方的施工过程质量验收程序要求进行
13、全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐蔽工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖,进入下一道工序。6、乙方所承担的本合同工程项目完工后_天内,乙方应按照监理、业主及甲方的要求,向甲方提交合格的竣工资料一式_份,并配合甲方进行验收工作,不提交竣工资料不予竣工决算。7、分包工程竣工验收未能通过且属于乙方原因的,乙方负责修复相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量责任。8、本合同工程缺陷责任期为_年,缺陷责任期内的缺陷修复由乙方负责,并承担相关费用;若乙方未能及时修复责任期内的缺陷,甲方可另行安排其他施工单位修复,所发生的费用按实际发生由乙
14、方承担,可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付,同时乙方被扣留的质保金不予退还。五、施工安全1、乙方在施工过程中必须确保施工安全,对项目范围内的施工安全负全责;发生安全事故(包括险情安全事故)应立即报告甲方。2、因乙方责任发生安全事故,所造成的一切损失由乙方自行承担,如果还给甲方或第三方造成了经济损失,由乙方负责赔偿,且被扣留的安全保证金不予退还。3、甲方统一监管本工程的文明施工,负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项,乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作。4、乙方在其施工场地内发现文物,应采取保护措施,并按主合同约定的时间和程序报告甲方,由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律责任。六、施工材料、设备1、乙方应按合同要求组织施工设备,按实际需要向甲方提