《建设工程勘察设计合同模板(1)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程勘察设计合同模板(1)(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察设计合同模板(1)建立工程勘察设计合同模板Contract template for survey and design of construction project甲方:_乙方:_签订日期:_ 年 _ 月 _ 日合同编号:XX-2020-01建立工程勘察设计合同模板前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律爱护。本文档依据合同内容要求和特点绽开说明,具有理论指导意义,便于学习和用法,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。托付方甲方:_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_承包方乙方:_地址:_邮码:_电话:_法定代表人:_职务:_
2、按照中华人民共和国合同法的有关规定,经双方协商全都签订本合同。第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计工程名称、内容、规模与范围详见托付勘察设计工程表见附件。其次条乙方依据托付的勘察设计工程和主管部门的规定,按初步设计方案设计和施工图设计,分阶段进展。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,详细规定甲方应提交的勘察设计根底资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。第三条甲方责任1、根据各设计阶段协议书的规定,向乙方供应有关建立工程审批文件和勘察设计根底资料,并对供应的时间、进度与资料牢靠性负责。托付勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及
3、标有拟建工程精确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地用法证的复制件,并支配好现场工作条件。托付初步设计应提出以下资料:经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料或经过批准的资源报告、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料,民用工程的用法要求;能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研获得的技术资料、人防、消防、劳动爱护、工业卫生、环境爱护预报资料等。托付施工图设计时,应供应经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。2、收到乙方交付的设计文件后,应准时报请有关部门审查,审查看法用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定
4、有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参与试车考核及开工验收。3、在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应必要的工作和生活条件。4、托付协作引进工程的设计任务,从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的单位参与。5、维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复用法。对转让后重复用法的工程,乙方不负任何技术责任。6、根据国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1、根据甲方供应的建立工程审批文件和设计根底资料编制设计文件,依据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件初步设计6份,施工图设计8份,并保证质量
5、。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供给标准图时另行收费。2、乙方要依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等,提出勘察技术要求和进展设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件包括概、预算文件、材料、设备清单。3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。4、乙方对所担当设计的建立工程应协作施工,开工前进展设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程开工验
6、收。对于大中型工业工程和冗杂的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。5、对于冗杂工程,需要乙方帮助搜集设计根底资料时,应按技术效劳的有关规定办理。6、勘察单位应根据现行标准、标准、规程和技术条例,进展工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计工程及复用设计工程分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计
7、费。勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1、甲方不履行合同,无权恳求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。2、甲方不能按时供应建立工程审批文件和设计根底资料,或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推延交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值_元计算,增补设计费。3、甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。4、甲方因故要求停顿设计时,应准时用书面通知乙方,乙方应马上停顿设计,甲方已付的定金不予归还,定金缺乏设计进度局部,按已完成的设
8、计实际进度补交费用。5、甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。6、由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责主动实行补救措施外,要免收损失局部的勘察设计费,并应付给甲方与挺直损失局部勘察设计费相等的赔偿金。7、勘察设计文件图纸交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提早时,甲方付给乙方该阶段设计费的_%经批准生效。8、甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。9、乙方不准时到现场处理有关设计问
9、题,不准时按审批机关看法修改设计时,每影响一天应减付设计费1%、第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原那么协商解决,解决不成按项解决。1、申请_仲裁委员会仲裁。2、向人民法院起诉。第八条合同未尽事宜,经双方协商全都,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效局部。第九条本合同附件的托付勘察设计工程表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成局部,具有同等法律效力。第十条本合同一式_份。其中正本两分甲、乙双方各执一份,副本_份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。甲方:_甲方代表:_年_月_日乙方:_乙方代表:_年_月_日- Designed By JinTai College -