合同编号：机械费合同甲方： （以下简称甲方）乙方：为了优质、高效的完成 工程的建设任务，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》及项目的建设要求，明确双方的权益义务关系，甲乙双方本着公平、互利的原就，经过仔细讨论和协商签订本合同以便共同遵守；一、 工作内容、工期、项目单价、质量标准1、工程名称及工程内容：2、工程位置：3、施工工期：4、工程细目及单价：机械费合 计： 元工程数量以实际完成、验收合格为准，甲方与乙方每月核算工程量，如有遗漏，无特别情形不予补充；双方签字认可的工程任务验收单和结算单是双方最终结算的依据，除此之外不得另行结算工程价款；乙方施工范畴内所发生的一切劳务零星用工，已计入相应单价不再另外计量；5、质量标准：（ 1） 本合同的工程内容均要求达到优良工程，各项技术指标合格率 100%；（ 2） 检验方法：依据《质量检验评定标准》 、施工规范及业主招标文件要求的技术规范和本标段监理工程师认可等方法；（ 3） 施工工艺及方法： 施工工艺和方法采纳部颁规范和规程以及本标段监理工程师认可的其他工艺和方法；二、 材料机具的使用和机械调配1、 施工中所需的机械设备由乙方自行配置，但必需满意甲方施工要求；2、 施工中所需的油料、水、电等消耗费用均由乙方承担；三、 结算及付款- 1 -1、 乙方全部工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后，按实际完成数量予以结算；2、 依据乙方每月所完工程量，经甲方、监理、业主验收合格后，甲方按业主拨款情形支付乙方工程费；3、 接到甲方计量通知后，乙方每期按甲方的工程验收方法填写申请验收单；经甲方工程验收小组验收合格交由合同部赐予计量，合同部依据实际计量工程量和合同单价扣除各项费用后出具工程任务结算单；甲方计量款到户后，乙方依据结算金额上报用款方案交由财务部审核，核查无误后 3 日内由甲方负责给乙方拨付；4、 乙方负责施工过程中原材料税费（砂砾及油料）以及机械使用产生的税费，并供应相应的足额税票；否就，项目部将按实际发生额的对应税率予以扣除；5、 对于工程变更部分，经业主审核确认后，甲方依据实际情形对乙方进行结算；6、 为保证农夫工工资及当地欠款清仍，每次拨款时，由乙方向甲方供应费用使用方案，经甲方审核同意后，由甲方代付；四、双方权益与义务： 甲方权益与义务：1. 对乙方进行技术交底， 供应施工图纸、 相关的施工方案、 施工技术规范、 质量检验标准等；2. 有权对乙方施工项目的质量、进度、安全等进行全方位的检查、验收和评定；3. 甲方有权对乙方不符合规范要求的行为和项目进行惩罚；技术质检部实行一票拒绝权，对乙方有质量问题的工程有权勒令其返工，如返工不完全停止当月计量支付，直到能达到质量要求，其间一切缺失及工期延误由乙方负责；4. 如因甲方或自然灾难缘由，工期顺延；如乙方缘由造成没有按规定的工期完工，甲方有权按肯定比例予以罚款，并就详细情形扣除乙方机械费重新支配其他机械进行施工，剩余部分工程量按其合同单价的 110%予以扣除；5 . 对于乙方不听指挥的操作人员，甲方有权清除出工地；乙方权益与义务：1. 听从甲方的领导，严格依据甲方供应的图纸、质量要求、安全要求等进行标准化、规范化、程序化施工，所施工项目必需达优良工程；2. 由于不按规范施工，造成质量不符合规定标准和设计要求的，其返工费用及延误工期缺失由乙方全部承担；3. 施工中发生的工程变更，或重大地质变更乙方应在甲方确定施工方案和核实工程量后，- 2 -无条件听从施工，施工单价仍为原单价或以甲乙双方协商的单价为准；4. 保证施工期间，参加本工程的机械设备能满意甲方工期要求，否就甲方有权中止合同，并要求乙方赔偿缺失；5. 保证不雇用童工，不使用有犯罪嫌疑、传染病及其他危害公众利益的操作人员；6. 甲乙双方在工程任务验收单和结算单上签字生效后，乙方保证不借任何理由要求甲方赐予增加费用；7. 乙方必需保证机械的正常使用，设备的修理保养均由乙方自行承担；8. 乙方同当地发生的一切经济往来（房租费、食宿费、施工过程中所消耗的费用等）由乙 方自行承担，如发生经济纠纷，甲方有权从给乙方拨付的工程款中扣除其所欠当地费用，代扣费为所欠费用的 110%， 10%作为代扣办公费；9. 施工中乙方不得以任何理由、借口停工、罢工，如有发生，甲方有权解除合同或对乙方降低 10%单价进行经济惩罚；10. 乙方撤离工地前，必需清理完与当地的全部经济纠纷，以当地村委出具的证明为依据；五、文明施工、安全生产1. 甲乙双方都必需加强安全施工治理，增强安全意识，建立各种安全制度，危急作业区设立安全防护措施，并设危急标志，乙方每个作业班组必需设置一名专职安全员，负责施工安全；2. 乙方必需对所治理的材料、设备、车辆等做到有专人负责，在施工中，如因乙方违犯操作规程造成人员伤亡事故或设施损坏、丢失等情形所造成的后果，一律由乙方负担，甲方概不负责；3. 乙方使用的操作人员应主动到施工路段当地的派出所备案，全部人员应遵纪守法，如有违法乱纪者或与当地群众发生的切纠纷，其后果均由乙方自负；4. 乙方必需听从甲方正值的安全治理、指导、检查，如如违反安全规程，甲方有权对乙方进行停工整顿；5. 乙方机械的操作员必需具有娴熟的操作技能，有合法的驾驶执照及相关操作证，在施工过程中，由此责任事故造成的缺失由乙方自己负担；六、环境爱护甲乙双方必需加强环境爱护意识，严格执行国家、地方政府颁布的有关环境爱护，水土保持的法律、法规，加强生态环境爱护、水资源爱护，大气环境爱护；做到废弃杂物分类堆放，不随便污染水及空气，降低噪音，同时力行节省，严禁铺张；- 3 -七、争议的解决：本合同再履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决，如协商不成，可在甲方注册地法院解决；八、本合同一式三份，甲方二份乙方一份；九、未经事宜，由甲乙双方另行协商签定补充合同，补充合同与本合同具有同等效力；十、合同经甲乙双方签字盖章后生效；合同自甲乙双方在工程数量验收单及结算单上签字生效认可后自行失效；甲方： 乙方：甲方代表： 代表：工程科审核：年 月 日 年 月 日- 4 -。