简单道路施工合同模板 合同文本应该清晰明确，尽可能详细，包括双方的权利和义务、付款方式、履行期限等条款简单道路施工合同模板要怎么写？接下来给大家带来简单道路施工合同模板，方便大家学习 简单道路施工合同模板篇1 甲方：(以下称甲方)乙方：(身份证)(以下称乙方) 为优质、快捷完成昌达停车场场平工程的施工设计及概(预)算任务，经甲乙双方平等协商，甲方将停车场场平工程的施工初步设计及概(预)算方面的工作承包给乙方，并达成以下协议： 一、合作项目工程名称 二、工程技术承包范围 2.1场地平整及硬化施工设计 2.2场平土石方量的计算 2.3边坡防护施工设计 2.4浆砌挡土墙施工设计 2.5场内管网施工设计 2.6上述项目的工程量及概(预)算编制 三、合同工期 3.1从甲方交接乙方规划图及有关项目资料开始至资料交工为止 3.2双方拟定施工合作时间为8天，即从20__年_月_日到20__年_月_日 3.3以上合同工期，包括节假日在内，若因甲方原因造成暂停设计的时间，不包括工程编制时间 3.4如工期超出1天，乙方应支付甲方超出工期的工程技术总费1%。
四、工程技术承包费用 4.1施工设计及概预算费：按包干总价11000(元)，大写：壹万壹仟元整计费 4.2工程项目更改增加设计及预算费根据工作量及造价经双方协商拟定 五、双方的一般责任 5.1甲方责任 5.1.1甲方管理单位全称：被授权对本工程履行甲方义务和权利 5.1.2甲方负责交付规划图及具有资质测绘单位现场实测的1：500地形图全套及电子版，甲方向乙方提供满足施工设计所需的真实资料及要求若甲方提供资料不真实，要求超出规范等，所造成设计不符合现状及工程量不合实际等，均由甲方自行负责 5.2乙方责任 5.2.1乙方住址全称：宜昌市夷陵区罗河路33号 5.2.2乙方全权代表姓名：(身份证号码)乙方中断换人，乙方应提前2天书面通知甲方，经甲方代表书面同意后方可换人，后任继续承担前任应负的责任和承诺 5.2.3乙方负责本项目所需施工初步设计及概(预)算资料的编制 5.2.4在8天内，向甲方提供施工初步设计及概(预)算资料 5.2.5乙方配合甲方负责解释与交接资料编制 六、承包费用的支付方式 6.1乙方按合同专用条款保质按时完成甲方交待的施工设计及概(预)算编制。
甲方一次性支付给乙方所有费用(11000元) 6.2双方在合同履行过程中发生纠纷或其中一方违约时，双方应协商解决，协商不成，双方约定交由有相应管辖权的人民法院处理 6.4本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本肆份，甲方执肆份，正副本均具有同等法律效力 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 简单道路施工合同模板篇2 发包方（简称甲方）： 承包方（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书 第一条工程概况 1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集 2、工程施工地点：______ 3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面 4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：￥______元，大写______（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收 6、工期：天 即自______年______月______日开工至______年______月______日竣工； 第二条工期 一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用 二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延 三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延 四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工______小时以上，工期相应顺延 五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延 六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金______元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除 第三条工程质量和竣工验收 一、分项工程的工程质量要求 （一）清理路基 1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净 2、需要对路基范围内的软泥清理干净 3、需要排干路基范围内的积水。
（二）砌石 1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤 2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石 3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜 4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔 5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝 （三）填土及夯实 1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填 2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分 （四）涵洞接长 1、清理基底软泥； 2、侧墙砌石，墙厚70公分 3、盖板采用钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分 （五）水泥路面 1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米 2、采取c20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg配合比为：0.51：1：1.81：3.68 3、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂 4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收甲方代表同意验收后方可使用 5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。
二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收 1、隐蔽工程：清基、落石脚等 2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方 三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同 四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善 五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延 六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币 七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算 九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任 十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意 第四条工程计量和工程结算 一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准 二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可 三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价 四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算 第五条工程款支付 1、签订合同七天内，预付工程总价20%，计为元整，作为备料款 2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。
3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95% 4、按工程总价的5%为质保金，计为元整； 第六条保修约定 一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算 二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费 三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担 第七条合同争议与终止 一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉 二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力 三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止 甲方代表： 乙方： 身份证号码： 身份证号码： 地址： 地址： 开户行： 帐号： 开户行： 帐号： ： ： 日期： 日期： 简单道路施工合同模板篇3 发包人：___________________________(以下简称甲方) 承包人：___________________________(以下简称乙方) 为确保________________公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议： 一、公路建设路线及工期要求 1、公路建设路线为________________________。
2、工期要求是____________年__________月_________日至____________年__________月_________日 二、公路建设的内容 公路路基开挖工程 三、公路建设技术要求 1、土石方开挖有效路基直线段为______米，弯道地段为______米;每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为______米 2、线型要求满足行车。