《爆破工程承包施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《爆破工程承包施工合同（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、爆破工程承包施工合同 合同编号： 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 根据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程等相关规定，甲方将承建或自建的工程所涉土石方爆破作业施工发包给乙方。为明确双方权利义务，甲乙双方本着平等互利、友好协商的原则，双方达成如下协议，供双方信守： 一、工程概况 1.1工程名称： 土石方爆破工程 1.2工程地点： 1.3工程范围：工程中所涉及的全部爆破工程，但仅限于爆破作业，不含爆破工作面开挖、爆破土石方清运。 1.4工程量：实际工程量按约定方式核定。 二、工程内容及工期 2.1工程内容为：布孔、钻孔、验孔、装药
2、、填塞、联网路、警戒、起爆、爆后检查。 2.2工期从本合同生效之日起算，工期为 月。因甲方原因不能进场进行爆破作业或雨雪等不可抗力，工期顺延。3、 计价原则。 3.1根据本工程情况，按人工费、材料费、机械费、爆破工程设计费、税费等综合计算，按 元/m计价。 3.2爆破安全评估、爆破工程专项监理、爆破工程专项监测由甲方负责，所产生的费用由甲方承担。4、 工程量核算和确认 4.1工程量按（ ）项核算和确认： 4.1.1依照设计施工图确定的工程量作为本合同工程量。 4.1.2根据测绘计量。 4.1.2.1爆破施工前，甲乙双方或委托第三方对爆破施工作业地貌进行测量、绘图，并计算出工程量，经双方签字确认
3、。 4.1.2.2施工结束后，甲乙双方或委托第三方对施工后地貌再次进行测量、绘图，并根据两次测绘结果计算出工程量，经双方签字确认。 4.1.2.3按双方确认的爆破工程量签单确定工程量。 4.2土石比按（ ）项确定： 4.2.1本工程不计算土石比。 4.2.2本工程土石比按 计算。 4.3施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量，则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认。 五、工程款结算及支付 5.1本合同生效后10日内，甲方向乙方支付工程预付款 元。 5.2按照每月完成工程量的80%支付进度工程款，工程完工后15日内，支付剩余全部工程款。 5.4甲方所支付的工程款应支付至乙方指定账户，未支付
4、至该账户，乙方不予认可。 账户名称： 开户行： 账号： 六、现场代表： 甲方指派 作为甲方代表，代表甲方进行图纸确认、工程量确认签证、结算等工作；乙方指派 作为乙方代表，代表乙方进行图纸确认、工程量确认签证、结算等工作，乙方所指定的代表不得代表乙方收取工程款。 七、双方的权利义务。 7.1甲方的权利义务 7.1.1提供本工程的项目合法证明文件、相关工程设计图纸及公安机关备案所需资料。 7.1.2提供爆破作业区域的地质勘测资料、拐点坐标图纸，原始地貌测绘图、施工平面图，以便工程计量结算。 7.1.3清除爆破区域内妨碍爆破作业的设施和建筑物，为乙方爆破作业提供正常的爆破作业条件。 7.1.4负责协
5、调爆破作业区周边土地纠纷、工农纠纷，如果在装填炸药过程中或装填炸药后出现堵工而不能起爆的，甲方需派人协助维护现场和看守。 7.1.5乙方进场前，清除全部石方上的植被和土层，为爆破施工创造条件；如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误，责任由甲方承担。 7.1.6以划线或木桩的形式，标明爆破范围和标高。 7.1.7协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作。 7.1.8乙方每次爆破后，甲方必须及时清运渣石，清理爆破作业面，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由甲方承担。 7.1.9按照约定支付工程款。 7.2乙方权利义务 7.2.1严格按照国家相关法律、法规的
6、有关安全操作规程施工。 7.2.2结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。 7.2.3负责办理爆破作业审批手续。 7.2.4负责民爆物品的审批、购买、配送、使用及清退工作，做好爆破时的安全警戒工作，承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。 7.2.5按照甲方要求或设计图纸进行爆破施工。 八、安全责任 8.1乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施，尽量避免或减少爆破施工对周围建筑物及人身安全造成的损害。乙方在按照正常爆破作业施工的情况下，因爆破震动对周围构建筑物造成的损害或产生的纠纷以及赔偿由甲方负责。 8.2 爆破作业产生费飞石造成甲方或第三方财产及人身损害，由乙方负责赔偿
7、。 九、其他约定事项 十、违约责任 10.1甲方不按约定支付预付工程款，乙方有权不履行合同义务，所导致的损失由甲方自行承担。 10.2甲方不按约定支付进度款，乙方有权停工，且应赔偿乙方停工损失 元/，造成工期延误由甲方自行承担。 10.3因甲方未处理好相关纠纷或施工进度安排等原因造成停工，应赔偿乙方停工损失 元/天，造成工期延误由甲方自行承担。 10.4甲方未按照约定支付乙方进度款或结算工程款，无论乙方是否停工，甲方均应以当期应付工程款为基数，按月利率2%计算逾期付款违约金支付乙方，直至工程款支付完毕之日止。 10.5甲方未按照约定对工程量进行及时确定，乙方有权单方委托第三方核定，该核定结果作
8、为工程量确定依据。 10.6乙方未按约定或设计要求施工，造成甲方损失，由乙方赔偿。 10.7乙方管理不善导致爆炸物品流失所造成的责任由乙方承担。 10.8因乙方原因不能正常爆破作业，造成甲方停工，应赔偿价方停工损失 元/天。 10.9因相关职能部门通知停止爆破作业或因爆炸物品供给因素不能正常爆破，不视为乙方违约，且工期应顺延。 10.10因雨雪天气等不可抗力导致不能爆破作业，不视为乙方违约，且工期应顺延。 十一、合同的变更、解除 11.1本合同变更、修改应经双方协商一致后，签订补充协议。 11.2出现下列情形，乙方有权解除合同： 11.2.1甲方不按约定支付履约保证金、进度款。 11.2.2甲
9、方未处理好相关纠纷，造成连续停工超过30天。 11.2.3甲方未安排爆破作业面，造成连续停工超过15天。 11.2.4因甲方主体工程停工，不能进行爆破作业超过30天。 11.3出现下列情形，甲方有权解除合同： 11.3.1乙方不能按照甲方合理要求或设计要求施工，甲方要求整改而没有改正。 11.3.2乙方未能及时办理爆破审批手续，导致工程不能如期开工。 11.3.3因乙方原因不能在约定工期内完成爆破工程。 11.4合同解除后，双方应及时核对已完工程量，对工程款进行结算，工程款数额确定后，甲方应在工程款数额确定后15日内支付应付工程款，逾期按逾期付款承担违约责任。 十二、争议解决 12.1因履行本
10、合同产生争议的，双方应协商解决，协商不成的，由合同履行地地人民法院裁决。 12.2对工程量确认发生争议，甲方应提供完整工程设计、测绘等图纸资料，并共同协商确定或委托第三方核定，如不能达成一致，乙方可单方委托第三方核定，该核定结果作为工程量依据。 十三、通知 13.1双方确认：以本合同载明的通讯地址或营业执照上记载的地址为有效通讯地址。 13.2向对方发送的任何书面通知、函件只要发往对方有效通讯地址，无论收件人是否实际接收均视为已送达；如通过邮政快递（EMS）方式发送，邮寄后3日无论收件人是否签收或该邮件是否寄送，均视为已送达。 13.3 地址如有变动，应于变动发生之日起 5个工作日内书面通知对方，否则该变动对对方不生效。 十四、合同生效 14.1本合同经双方或负责人或授权代表签字并加盖单位印章后生效。 14.2 本合同正本一式柒份，甲乙双方各执一份，其余报相关部门备案，具有同等法律效力。 十五、附则 15.1 本合同项下的相关文件、资料均为本合同附件，为本合同不可分割的组成部分。 15.2本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方：法定代表人：委托代理人：乙方： 法定代表人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日签订地点：8
