《电力委托施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《电力委托施工合同.doc(44页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、电力委托施工合同 篇一:电力工程施工委托合同书 电力工程施工委托合同书 制单日期:签订地点: 发 包 方: (以下简称甲方) 承 包 方:(以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:第一条 工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:承包形式: (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地、设备基础槽钢安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条 工程总价 合同总价为(RMB): 元整 含税(大写 壹佰万 元整)。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民
2、币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万元整); 2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 拾 整) 4、 双方盖章后合同开始生效。 第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据),双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、 本合同含代业主办理申请
3、用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条 甲方职责 1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、 保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、 供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条 乙方职责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、 协助甲方向供电局申请10KV外线施工的手续; 4、 自柜体到厂日起履行保固条款; 5、 开具本合同价上的工程发票。 第七
4、条 技术规范 按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。 2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关; 第九条 解约 1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方
5、; 2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。 第十条 保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。 第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽 事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。 第十二条本合同正本壹
6、式贰份,甲乙双方各执壹份。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表人(签章):法定代表人(签章): 委托代理人(签章):委托代理人(签章): 单位地址: 单位地址: 账 号: 账 号: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 合同签订时间: 合同签订时间: 费用计算表 建设单位:昆山莎美娜制衣有限公司 其他项目费用 措施项目费用 编制说明 一、工程概况见设计说明及施工图,工程量以旖I为依据; 二、工程规划内容: 本工程一期用电容量为630KVA。 三、工程设备品牌选用: 1、高低压柜选用苏州电气成套设备有限公司 2、高压真空断路器选用宝临 3、高压综合保护选用无锡斯达 4、低压开关选用常熟
7、5、变压器选用常州恐龙油式变压器 6、电缆选用无锡神光 7、交直流屏选用思其 四、工程报价包含内容 1、本工程有高低压 开关柜(KYN28-12高压柜台7台、HXGN-12负荷柜4台、GGD固定式柜5台)、 S11-630/变压器1台等相关 2、设备的运输、现场安装及实验调试 3、昆山供电公司所需要的费用在内 4、协助客户向供电局申请10KV外线施工手续 5、主动完成送电的相关手续直至工程送电完成 6、设备的保固及完整的售后服务 五、工程报价不包含内容 1、配电所土建照明工程费用 2、配电所内接地、设备基础槽钢安装、电缆保护管、电缆井安装工程费用 3,低压出线工程材料费及施工费 4,高压外线进
8、线工程材料费及施工费 5,高压进出线电缆 六、 交货期限: 合同生效后配合土建完工90个工作日交货。 七、本工程总造价: 1089560元 篇二:电力工程服务委托合同 电 力 工 程 服 务 委 托 合 同 合同编号(甲方):XSX-20XX-07-06 合同编号(乙方): 委托方(甲方):徐水县供电有限责任公司 受托方(乙方):保定红光电器装置长 签订日期:20XX年07月05日 签订地点:徐水 20XX年07月06日 10KV三中515线路线路计量升级改造 工程服务委托合同协议 委托方(甲方): 徐水县供电有限责任公司 受托方(乙方):石家庄科林电气股份有限公司一、委托(受托)任务及内容:
9、 乙方:络智能电表(带费控)(220/380 (6)A)共计(55)只的制作安装,络智能电表(带费控)(100 (6)A)共计(15)只的制作安装的施工建设工作,且乙方同意接受甲方委托,根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规和规章的规定,甲乙双方经协商一致,订立本协议。 二、委托方式: 按施工要求进行包工包料。 三、甲方责任: 1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。 2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。 3、为了保证工程质量及施工顺利进行,甲方应派出工地代表1-2名,对乙方工作进行质量监督,办理签证手续。 4、甲方派
10、出的工地代表,应对甲方承担责任,若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。 四、乙方责任: 1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。 2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。 3、乙方必须按施工要求进行施工,质量达到电力相关规程标准要求,若因施工不良造成的事故或返工,其责任和费用由乙方负责。 4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务,不得拖延。 5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。 6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责,甲方概不负责。 五、其他事项: 1、在施工途中如遇设计需要变
11、更时,由甲方通知设计单位赴现场解决,变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。 2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。 3、因人力不可抗拒的自然灾害,影响乙方施工进度时,竣工时期按实际影响天数顺延。 4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。 六、工期与验收: 1、乙方自签订本合同之日起,尽快安排施工与作业申报,开始施工,工程全部完成后交付使用。 2、工程竣工后,乙方通知甲方,甲方收到通知后十天内组织人员进行验收,逾期不办则按工程验收合格处理。 3、如因乙方施工质量不良,造成运行后的故障,乙方负责赔偿甲方经济损失。 4、乙方负责壹年期内免费保修。 5
12、、竣工时间年月日完成。 七、合同价款及付款和结账方法: 1、合计金额(大写):(小写): 2、付款和结账方法:乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后,乙方负责向甲方提供结算发票,甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%,质保期满后支付剩余10%。 八、合同的生效和分数: 1、本合同自双方签订之日起生效; 2、工程竣工验收移交,工程保修期满,合同签订价款结清后本合同自动失效; 3、本合同一式肆份。甲方执叁份,乙方执一份。具有同等法律效力。 九、附加条款: 协议条款中未尽事宜,双方协商解决。因执行协议同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成,由甲方所在地仲裁委员会仲裁。 委托方:(盖章) 委托方
13、:(盖章) 法人代表或委托代理人:(签字)法人代表或委托代理人:(签字) 开户银行:中国农业银行徐水县支行 开户银行: 银行账号:506101040015740银行账号: 年 月 日 年 月 日 附件:分项价格表 篇三:供电工程委托协议书 供电工程委托协议书 甲方:宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 乙方:承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 为了确保宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司电力工程保质、保量按期完工,本着优质、经济的原则,经双方友好协商达成如下委托协议: 一、甲方委托乙方代理如下电力相关事宜: 1、就甲、乙双方确认的供电方案和计量方案,乙方代表甲方协调承德市相关电力部
14、门关系,保证其通过批准时的最优,。 2、乙方根据上述已经批准的供电方案和计量方案,向甲方提供相应的工程设计方案,由甲方最终书面确认后方可实施。 二、甲方委托乙方的电力施工范围: 1、小区外电源工程。 2、小区内所有楼房变配电室设备安装工程。 3、小区内所有楼的单元总配电箱,所有配电电缆的敷设、连接,电缆管道沟及检查井的挖填工程。 4、小区内所有住宅一户一表的安装。 三、乙方施工工程中所需的电力设备及辅助材料应本着优质价廉的原则,所购设备及材料必须具备合法有效的产品合格证和电力入许可证,并能达到承德市相关供电部门验收合格的标准。 四、对于甲方所委托的施工工程,乙方承诺积极安排施工,确保工程进度,
15、并负责与承德市相关供电部门积极协调,保证各栋号电气工程 竣工前的正式电投用。 五、工程总造价、施工工期、工程质量保障,后期维修、付款方式等内容待工程施工图、预算、施工组织设计等工作如约完成后,正式签订工程施工合同明确。 六、乙方承诺将帮助甲方协调相关供电部门。此合同签订后,小区内所有电气工程(电器材料、电缆、高压柜、低压柜及变压器等)由乙方采购,在保质保量的同时按预期完成电气工程。确保在甲方房屋交工前提前送电。 七、为保证工程顺利进行甲乙双方协议后,要严格按协议内容执行,任何一方不得私自修改协议,如有异议双方协商解决。但如甲乙双方任何一方违反本协议约定,则另外一方有权单方解除本协议。届时,另外
16、一方有义务3日内书面通知违约方,并由违约方支付人民币20万元整的违约金,本协议自乙方电气工程完毕后终止。 八、协议一式四份,甲乙双方各执两份。 委托方(盖章):宽城洪翼房地产开发有限责任公司承德分公司 代表签字: Adidas阿迪达斯14新款男户外休闲多功能越野跑步鞋 M20293 委托方(盖章):承德市东飞建筑电力设备安装工程有限公司 代表签字: 20XX年06月10日 篇四:电力安装工程委托施工合同 电力安装工程委托施工合同 合同编号: 一、 订立单位: 甲方:都匀嘉和房地产开发有限公司 (以下简称甲方) 乙方:荔波县小水电开发有限责任公司 (以下简称乙方) 经甲、乙双方协商,本着互惠互利的原则,甲方自愿将荔波中央城临时供电安装工程委托乙方施工。 二、 工程概况: 1、工程名称:荔波中央城临时供电安装工程 2、工程地点:荔波县时来 3、工程承包方式:配电线路安装采用包工包料,总价包干。除设计变更、政策 性调整等特殊情况外原则上不予追加。 4、工程内容:采用YJV22-1kV-240*4+1*120电缆敷设400V线路70米,安装低 压进出线柜1台、低压计量1套。(详见:荔波中央