《工人施工协议合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工人施工协议合同（37页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工人施工协议合同篇一：工人进场施工协议-格式-20XX0221-2协议编号：工人进场施工协议项目部（全称）：工 人（全称）：工人进场施工协议项目部（全称）： （简称：“甲方”）工 人（全称）： （简称：“乙方”） 身份证号码：住所： 联系电话：依照中华人民共和国合同法、民法通则、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于乙方具有本合同项下工程劳务作业的资质和能力，申请工程施工劳务作业，各方经充分协商，达成一致，特签订本协议，共同遵守：1工程概况 工程名称（简称“本工程”）： 工程地点： 分项工程内容： 工程工期：按施工单位与建设单位签署的建设工
2、程施工合同（简称“总包合同”）约定执行。 工程质量标准：按总包合同约定执行。2 工人及作业概况 乙方身体健康情况：乙方承诺良好，能够胜任本协议项下工程作业。 计划进场日期：年 月 日，具体以甲方通知为准。 工人自备事项：伙食自理。住宿服从甲方统一安排。 劳务作业：乙方包工作量、包质量、包工期、包安全文明施工、包工价、包交付。 材料、机械设备供应：甲方提供材料、机械设备。 工具：甲方供应，乙方妥善使用和保管，工程完工时移交甲方。 乙方承诺年龄不低于18周岁，不超过55周岁（男）、50周岁（女），具有小学以上文化程度，听力视力正常，无残疾，无高血压、心脏病、癫痫病、精神失常或者类似疾病，无犯罪前科
3、和在逃纪录。 乙方同意和认可遵守甲方、甲方公司所制定的关于本工程或者与本工程关联的整体工程相关的规章制度、规定、文件等，这些规章制度、规定、文件内容合法、程序符合法律法规规定，对乙方均具有约束力。3作业指标乙方承包应满足法律法规、规范、标准以及总包合同关于质量、工期进度、安全、文明施工等的约定，应满足建设单位、甲方就本工程提出的变更要求以及其他一切明示、暗示的要求；同时还应实现以下指标： 质量指标： 质量事故：0起； 不合格项整改：整体不超过起；且整改必须一次性合格； 质量行政处罚：0起。 进度指标： 不影响相邻、交叉工序进度； 不影响关键工期； 在甲方规定的期限内完成各项作业。 安全指标：
4、事故：0起； 主管部门、甲方公司安全检查不合格项：0起； 安全行政处罚：0起； 不合格项整改：整体不超过起；且整改必须一次性合格。 文明施工指标： 符合甲方现场管理要求； 不合格项整改：整体不超过 2 起；且整改必须一次性合格； 文明施工行政处罚：0起； 满足甲方创优要求。4乙方劳务报酬乙方就本工程按本协议约定完成全部工作，甲方按如下标准支付报酬：（1）乙方报酬为乙方出勤日乘以人工工日单价，出勤日根据甲方考勤结果确定，人工工日单价按 元/工日计算，本协议货币均为人民币。如涉及个人所得税的，乙方自行承担缴纳。（2）支付方式：结合工程领域惯例，甲方每月发放乙方生活费，生活费标准为 元/工作日，工作
5、日按出勤日计算；当年剩余劳务报酬待农历年底（最迟农历腊月28日前）发放完毕；如遇乙方特殊情况需用钱的，甲乙双方另行协商发放。5违约责任任一方违约应赔偿对方由此遭受的损失，并承担其他违约责任。6争议解决各方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，向协议签订地劳动人事争议仲裁委员会（仲裁院）提起仲裁，或者向人民法院起诉。7合同组成与效力 本协议一式四份，甲方执三份，乙方执一份，具有同等效力。 本协议订立时间： 年 月 日；协议订立地点： 安徽省芜湖市南陵县； 本协议自甲乙双方 签字（盖章）之日起 生效。（以下无正文）（本页无正文，为签字盖章页）
6、甲方（签章）代表（签字）：乙方（签字）：篇二：工地工人施工合同书工地工人施工合同书为了确保安全，在合同期限内完满交工，特订立以下合同：1：工人在工地施工时，必须书写安全施工合同书。2：项目部每天应进行施工前的施工要求和施工交底，确保按合同规范交工。3：工人每天下班前应及时的通知施工班长并准备好施工所缺、差的材料清单交项目部确定（误工后自负）。4：工人每天下班前应把工地上的卫生清理打扫干净，确保施工现场整洁有序，并且把电源开关全部关闭，电动工具整理好，水阀全部关闭，确保安全第一。5：施工期间，严禁喝酒，否则禁止进入工地，感冒发烧用药的情况下，严禁使用电动工具或者爬高、做危险的工作（责任自负）。6
7、：工人进入工地后，应熟知施工图纸及用料、配料、施工效果图。验证后必须百分百正确完成。7：为确保工程尽早交工，在施工中需要加班时，必须完全服从一个工地安排。（不超过20个班），如果不服从项目部安排罚款工日工价的30%罚款(按每个月20个工日计算)。8：工人如果有急事要请假，必须由代工组长向工地监管人员提出书面申请交出，由项目部批准后方可，（一时间不能超过2个人次请假，特殊情况下除外）9：工人必须在合同期内提前交工，并且把施工现场内的垃圾及门石、交线上等的余灰清理干净。10：在工地施工期间，建设单位如果提出更改图纸一时不能施工。（工人报项目部批准工人可以外出施工），如果自行外出施工罚款工日工价50
8、%罚款直至回到项目部施工为止。11：如果因为某个人的原因造成材料损失的，有施工班长负责签字认可，工资结算时项目部扣除个人损失材料的百分之百。12：工人应对自己施工的项目进行保护，责任没做到时造成损坏，罚款责任人工料费的2倍。13：工人进入施工现场后，项目部每个月的1、11、21号对每人支付300元作为生活费用，春节前所有工资全额付清。（中途需要用钱可以到项目部支取本人完成工资的85%）。14：工人在施工中应该提前完工，（在合同期外交工超时1天罚款按每个工程项目总计工资的20%）。15：在施工期间。如果材料出现质量问题，应及时向工地监督人员说明，由监督人员签字报审项目部批准。（出现不利交工因素，
9、责任由工人个人负责并且按上述罚款）。16：在施工期间电动工具及工具，由施工队工人自带。（材料到项目部依旧换新，丢失自配。）17：施工场地严禁酗酒、吸烟、点火、用电烧开水，工具电料要完好无缺口，应用合格的闸刀、插排。如果出现火灾后果自负，发现不合格应抓紧更换，出现事故自负并承担建设单位损失。18：对于工地上的改装线路，确保安全第一，杜绝后患，按线路施工要求去做。19：工人在施工期间如出现工伤、死亡事故，工人方负全面责任，公司及项目部慨不负责任。20：工资约定如下： 每天上班时间9小时，上午7：3011：30至下午12：3017：30下班。 每天工资5分钟20元计算罚款，不足5分钟的按5分钟计算，
10、发放工资时扣除罚款。21：对乙方处罚细则如下：进入施工现场作业的不戴安全帽，罚款20元/次。高空坠物、抛物、罚款100元/次。高空作业不系安全带，罚款100元/次。现场吸烟罚款50元/次。现场用火罚款500元。造成火灾事故的并承担经济及法律责任。22： 本合同于年月日至不按合同约定期限退出项目部可以对工人总完成工资的20%罚款。23. 合同一式两份，同等效能，签订之日起即日生效！项目部签字盖章：工人签字盖章：年 月日篇三：工人合作协议工 人 合 作 协 议甲方：泸溪县简单装饰装修有限责任公司乙方：甲乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，为了明确双方义务和责任，达成以下协议。1、严格遵守施工现场管
11、理制度及公司其他制度，维护公司和个人良好形象。2、进场施工必须穿公司统一配备的工作服，不许光背、穿拖鞋。按时上下班，服从分配，态度端正，认真工作，保质保量完成每天工作任务。3、确保工程进度，精益求精，保证质量，严格按照标准施工，合理使用材料，严禁偷工减料。4、确保施工安全，随时注意消除施工中安全隐患，遵守施工现场安全制度，规范施工。5、确保施工现场干净卫生，每天最低清扫卫生两次以上。6、各工种相互配合，做好每一项工程项目，尊重彼此劳动成果。7、要树立良好的职业道德和劳动素质，与业主交流，态度热情端正，言语清楚，无论发生任何事情均不能与业主发生正面冲突，否则按处罚条例处罚。8、在施工中如有新客户
12、上门咨询，或者参观工地，应马上停下手中的活并热心讲解，能够留下业主电话或者最后成单者，享受奖励。9、 惩罚条例：1）穿拖鞋、光背，第一次罚款50元，第二次罚款100元，以此类推。2）不按照施工标准施工者，一次性扣除单项工程款的20%，并对所造成的损失承担全部责任。3）遇到业主投诉，无正当理由者，第一次罚款50元，第二次罚款200元，第三次直接开除，与业主发生正面冲突立即开除并扣除剩下的所有工程款。10、奖励制度：1）经公司考评、客户评价，连续三个月施工质量优秀、无返工、无投诉者一次性奖励500元，连续半年达到以上标准者奖励1000元。2）态度端正，服务热情并接到业主电话表扬者奖励50元，书面表
13、扬者奖励100元。3）对于前来咨询业主讲解清楚并能留下电话，成单后按公司业务提成标准计算提成外，视工程量大小，另每单奖励300-500元。11、为了确保工程质量，在工程竣工后，半年内发现施工质量问题，无条件实行返工保修。甲 方：泸溪县简单装饰装修有限责任公司乙 方：日期： 年 月 日 日 期： 年 月 日篇四：施工人员劳动合同范本根据中华人民共和国劳动法等法律、法规、行政规章的规定，万盛区鸿丰建筑工程有限公司（以下简称甲方）与 （以下简称乙方），按照平等自愿、协商一致的原则，订立本劳动合同，共同遵守。一、劳动合同期限：（一）固定期限： 年 月 日起 年 月 日止。（二）无固定期限： 自 年 月
14、 日起至甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现。（三）以完成一定的工作为期限：自20XX 年6月 13日起至万盛新台之星商务楼工程基础钻孔桩完成之日止。其中试用期为 日，从年 月 日起至 年 月 日止。二、工作内容：乙方同意按甲方生产工作需要在万盛新台之星工程从事基础钻孔桩工作，具体工作内容和要求如下： （一）工作内容：从事施工现场土木建筑相关工作；（二）安全要求：乙方必须遵守国家法律、法规及甲方依法制定的规章制度和安全操作规程； （三）质量要求：质量必须符合国家现行的验收规范及标准并符合甲方有关质量管理的规定。三、工作时间和休息休假（一）甲方执行法律规定的工时制度和休息休假办法。（二）甲方由于生产经营需和劳动者协商后，或出现法律、法规规定的其他情形的，可以依法延长工作时间。 （三）甲方安排乙方延长工作时间的，坚持职工自愿和不损害职工健康的原则，且必须按规定发放足额的加班工资。实行不定时工资制度的除外。（四）乙方在法定节假日不愿加班的，应提前5日以书面形式告知甲方。四、劳动报酬（一）甲方根据其生
