《东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计》由会员分享，可在线阅读，更多相关《东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计交易文件建 设 单 位：广州市南沙区东涌镇人民政府招标代理单位：广州市前方咨询有限公司日 期：2014年7月目录第一章、交易须知2一、交易须知前附表2二、交易须知修改表4三、交易须知通用条款6（一）交易文件6（二）报名及报名资料递交7（三）摇珠及合同签定8第二章 摇珠办法11一、摇珠办法修改表11二、摇珠办法12第三章 合同条款15第四章 前期资料及工作要求23第五章 设计发包价计算表24第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同等效力。对
2、范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：广州市南沙区东涌镇人民政府招标代理：广州市前方咨询有限公司2工程名称东涌镇鱼窝头大道升级改造工程设计3建设地点东涌镇鱼窝头城区4建设规模对1232米长的鱼窝头大道铺10cm厚沥青，对两边人行道升级改造，铺设DN1000雨水管，并对82盏路灯升级改造。5交易范围各阶段图纸设计（对1232米长的鱼窝头大道铺10cm厚沥青，对两边人行道升级改造，铺设DN1000雨水管，并对82盏路灯升级改造）、工程概（或预）算编制、配合施工招标、
3、施工阶段的现场指导与监督、设计变更、质量保修期的项目全过程设计服务。发包人有权在承包人中标后对设计范围、设计内容作适当调整。6设计合理使用年限 按照法律、法规规定的期限 （注：设计交易需填写）7前期服务机构名称（注：设计交易需填写）8工期要求设计工期：30日历天（包含施工图审查时间）9资金来源中心镇建设扶持资金及镇配套资金10承包意向人资质要求详见本工程交易公告11设计人员专业配套要求(据实配备)设计项目负责人1名；各专业指定设计代表1名，要求相关专业中级或以上职称。现场指导与监督人员必须是拟投入的主要设计人员中的相应人员。12报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签
4、字确认结果。13发包价设计发包价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，发包价暂定为人民币18万元。承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名文件将被拒绝。（最终按南沙区财政评审机构审定的设计费计取）14承包意向有效期 30 日历天（从报名截止之日计起）15领取发包价及前期资料由承包意向人自行在广州公共资源交易中心网站下载。16踏勘现场时间：自2014年 月 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点：广州市南沙区东涌镇17报名资料组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。18报名资
5、料份数一份。19报名的时间和地点收件人：广州市南沙区东涌镇人民政府地点：广州公共资源交易中心南沙交易部二楼报名窗口。开始接收报名文件时间：详见交易公告上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20摇珠开始时间和地点1.摇珠开始时间：详见交易公告2.地点：广州公共资源交易中心南沙交易部二楼开标室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。21履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的5%。22合同价款的调整办法 / 二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效
6、。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号：3.4 修改类型：修改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.36万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号：12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包
7、人将被清除出广州市 工程施工总承包小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工程企业库且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程施工总承包
8、小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市市政工程设计类小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。条款号：5.3 修改类型：修改原文：5.3（1）勘察/设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，浮动幅度为 %，发包价为人民币 元。 （2）施工图审查发包价：本
9、项目根据国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知(发改价格【2011】534号文)及广州市物价局转发省物价局关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（穗价【2011】126号文）计算，发包价为人民币 元。现文：设计发包价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，发包价暂定为人民币18万元（最终按南沙区财政评审机构审定的设计费计取）。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1本交易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易
10、须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发
11、布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使
12、承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目负责人的注册证书或职称证书复印件。3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.36 万元
13、（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方式5.1 本工程的承包总报价采用交易须知前附表第13项所规定的方式。5.2承包意向人的承包报价应是完成本须知前附表第5项和合同条款所列项目交易范围及工期的全部内容所
14、需要的全部费用。5.3设计总报价：本项目按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的工程勘察设计收费标准计算，发包价暂定为18万元人民币。（最终按南沙区财政评审机构审定的设计费计取）5.4建设单位严禁擅自扩大小额建设工程的建设内容及投资，结算时合同价不予调整。6报名资料的份数和签署6.1 承包意向人应按交易须知前附表第18项规定的份数递交报名资料。6.2除承包意向人对错误处须修改外，全套报名资料应无涂改或增删。如有修改，修改处应由承包意向人加盖承包意向人的印章。7报名资料的递交和接收7.1 承包意向人代表应按交易须知前附表第19项所规定的时间和地点向建设单位递交报名资料，承包意向人代表应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交报名资料。7.2若出现以下情况，建设单位将拒绝接收报名资料：7.2.1在报名截止期后逾期或未在指定地点递交报名资料的；7.2.3委托代理人提交报名资料，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的。7.2.3承包价未按规定填写的。7.3 在报名截止期前，建设单位拒绝接收符合条件的报名资料，承包意向人可向交易监督机构投诉。7.4
