《新塘镇新沙路至瓜岭自然村村道改建为(2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新塘镇新沙路至瓜岭自然村村道改建为(2)（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、新塘镇新沙路至瓜岭自然村村道改建为四级水泥公路工程监理交易文件建 设 单 位：增城市新塘镇人民政府 招标代理单位：广东宏茂建设监理有限公司 日 期： 2014 年 月目录第一章、交易须知3一、交易须知前附表3二、交易须知修改表5三、交易须知通用条款7（一）交易文件7（二）报名及报名资料递交8（三）摇珠及合同签定9第二章 摇珠办法12一、摇珠办法修改表12二、摇珠办法13第三章 合同条款16第四章 技术条件、图纸及勘察资料17第五章 监理发包价计算表18第一章、交易须知一、交易须知前附表声明：本交易须知前附表使用GZZB交易文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成
2、部分，同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用条款和摇珠办法可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本交易须知前附表选择的部分无效。项目内容说明与要求1定义建设单位（即发包人）：增城市新塘镇人民政府 招标代理（如有）：广东宏茂建设监理有限公司 设计单位： :华汇工程设计集团股份有限公司 2工程名称新塘镇新沙路至瓜岭自然村村道改建为四级水泥公路工程监理 3建设地点 增城市新塘镇 4建设规模起点新沙公路，终点瓜岭村村道，全长1.57公里，改建为四级公路，路基宽9米，铺设水泥路面宽7米，混凝土厚23厘米。具体以施工图纸及工程量清单为准。 5工程概算948.893853万元6
3、监理目标 （1）投资控制目标：不超过工程概算（2）进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，施工总工期以施工合同为准。（3）质量控制目标：工程质量达到施工招标文件要求的标准。 7交易范围及内容项目准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。 8监理服务期从监理人收到发包通知书或参加由建设单位组织的第一次进场动员会之日起算，至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止（此处竣工结算指政府终审部门进行的竣工结算）,
4、包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过程监理服务。 9资金来源 镇自筹资金 10承包意向人资质要求按交易公告要求。11监理人员专业配套要求(据实配备)总监理工程师及总监代表：必须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为公路工程，注册执业单位为本单位。专业监理人员最低配套要求：配备具备公路工程专业2名，安全员1名。 12报名资料收取方式报名时建设单位收取报名资料，并进行资料核对，双方签字确认结果。13报价方式本项目依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格2007 670号)文件所规定计价方式、计价标准并浮动-20%，发包价为人民币14
5、4080元。承包意向人填写的承包价与以上金额不符的报名资料将被拒绝。14承包意向有效期120 日历天（从递交报名资料截止之日计起）15踏勘现场时间：自年月 日起具备现场踏勘条件；方式：建设单位不集中组织，由承包意向人自行踏勘；现场详细地点： 16报名资料的组成报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。17报名资料份数一份。18报名的时间和地点1.地点：广州公共资源交易中心增城交易部。2.开始接收报名资料时间：2014 年9月2日10 时00分；截止时间： 2014 年9月2日12 时00分3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。19摇珠开始
6、时间和地点1.摇珠开始时间：2014年9月2日15时15分 2.地点：广州公共资源交易中心增城交易部开标01室。3.上述时间及地点是否有改变，请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20履约担保承包人提供的履约保函为承包价款的10%。21其他1、报名资料语言：汉语。2、建设单位对本次交易结果将不负任何解释责任。二、交易须知修改表声明：本交易须知使用GZZB 交易文件范本的交易须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款，请承包意向人自行到广州市建设工程招标管理办公室网站（网址：http:/）下载查阅。条款号：3.4 修改类型：修
7、改原文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文：承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.2 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号： 5.3 修改类型：修改原文：报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格2007 670号)文件所规定计价方式、计价标准并浮动 %，承包价为人民币 元。现文：报价方式：本项目依据国家发展改革委、国家建设部(发改价格2007 670号)文件所规定计价方式、计价标准并浮动
8、-20%，承包价为人民币144080元。条款号： 12.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起30日后，承包人未按上款的规定与建设单位订立合同，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市公路工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法
9、院起诉。条款号： 12.3 修改类型：修改原文：未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。现文：未经建设单位同意，承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则建设单位有权停止监理款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由承包人承担。条款号： 12.4 修改类型：修改原文：建设单位支付工程款时，承包人应提供工程所在地发票。现文：建设单位支付监理款时，承包人应提供工程所在地发票。条款号：13.2 修改类型：修改原文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上
10、款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市 工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。现文：发包通知书发出之日起15日后，承包人未按上款的规定递交履约担保，建设单位将解除发包通知书，原承包人将被清除出广州市公路工程监理小额工程企业库，且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的，还应当对损失予以赔偿。原承包人有异议的，可以向人民法院起诉。注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。（以下无正文）三、交易须知通用条款（一）交易文件1.交易文件的组成1.1本交
11、易文件包括下列文件，以及所有发出的澄清或修改：第一章 交易须知第二章 摇珠办法第三章 合同条款第四章 技术条件（工程建设标准）（另册）第五章 图纸及勘察资料（另册）第六章 发包价及其工程量清单（另册）1.2 承包意向人获取交易文件后，应仔细检查交易文件的所有内容，认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。1.3 承包意向人一旦获得承包资格，交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4建设单位（或委托招标代理机构）使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章，该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力
12、。1.5发布交易公告的同时，通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。1.7承包意向人获取电子交易文件后，应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位（或招标代理机构）的电子签名及电子签章。2.交易文件的澄清与修改2.1交易文件发出后,在公告截止时间3日前，建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布，视作已发放给所有承包意向人。2.3交易文件的
13、澄清、修改作为交易文件的组成部分，具有约束作用。2.4为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去，建设单位将酌情延长报名的截止时间，具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示报名时间不延长。（二）报名及报名资料递交3报名资料的组成：3.1报名资料由资格文件、承包意向承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组成。3.2资格文件主要包括的内容：（1）法定代表人证明书和法定代表人授权书；（2）企业资质证书副本复印件； （3）拟委派项目总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书复印件；3.3 承包意向承诺及声明函（格式见交易公告附件二）3.4承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 0.2 万元（注：交易保证金金额不超过发包价的2%）的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。3.5报名资料的所有内容均以纸质文件编制。4报名资料格式4.1承包意向人递交的报名资料应当使用交易公告所规定的报名资料全部格式。4.2承包意向人应仔细阅读报名资料格式的相关规定和要求。如报名资料未按规定的格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认造成无法满足核对需要的，经建设单位审查可否决其参与摇珠的资格。5承包总报价及造价承包和变更结算方
