《建设工程合同-建筑安装工程勘察合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同-建筑安装工程勘察合同(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程合同:建筑安装工程勘察合同订立合同双方:建设单位:_,以下简称甲方;勘察单位:_勘察院,以下简称乙方。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。一、工程地点及建设性质建设单位:_合同编号:_工程名称:_工程地点:_保密程度:_二、甲方的义务1签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2在签订合同时,甲方必须向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份
2、,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图。3甲方必须在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应,平整道路,清理现场,准备材料等工作。4甲方必须在_年_月_日乙方进入现场前,办好征地,拆迁,砍树,采青苗等项目的赔偿手续。5甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所,饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设备及煤、木材由甲方供给;生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输费和劳务费均由甲
3、方负担。三、乙方的义务乙方应于_年_月_日进入现场勘察,_年_月_日提交全部勘察资料,提交测量透明图_份,提交工程地质报告书一式_份。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。四、定金及勘察收费标准及拨付办法1本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费,总价预计为_元。自本勘察合同生效后_日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30的定金;勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方汲取资料后_日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2属于特殊工程的收费办法,
4、原则上按勘测工程总技奂邮眨玻啊?矗埃目辈旆选*五、甲方违约责任1如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工,停工,窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延;因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。2甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金。六、乙方的违约责任1乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损
5、失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。2由于乙方的责任延迟提供资料,时间达_天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。七、纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。八、其它本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行、_各留存一份。建设单位:_勘察单位:_代表人:_代表人:_联系人:_联系人:_通讯处:_通讯处:_电话或电报:_电话或电报:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_附件附件1 测量任务和质量要求表;工程地点:设计单位:设计负责人:勘察阶段:建筑物名称结构层数及基础砌置深基础总荷重单位面备注类型总高度度及标高类型积荷重附件2工程地质任务及质量要求表。