《建设工程合同-家庭居室装饰装修工程施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程合同-家庭居室装饰装修工程施工合同(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程合同:家庭居室装饰装修工程施工合同发包方:承包方:资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:1、工程概况:2、工程名称:*地点*承包范围*承包方式*承包内容3、工期4、工程质量标准:5、工程造价:6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后_日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。9、违约责任1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或
2、违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金;2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;4)、甲方未按期支付第二次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;10、合同争议
3、的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_种方式解决:1.向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;2.向合同签订地人民法院起诉。11、其他具体规定1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的_地点,甲方负责支付垃圾清运费用_ 元;2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_把,由乙方当场负责安装交付使用。3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。12、附则1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字后生效。2)、本合同签订后工程不得转包。3)、合同履行完后自动终止。4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。甲方 乙方:代表:签约日期: 年 月 日签约地点: