《响水县六套居委会党群文件综合服务中心工程招标文件（合理价随机抽签）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《响水县六套居委会党群文件综合服务中心工程招标文件（合理价随机抽签）（57页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、响水县限额以下建设工程项目施工合理价随机抽签招标文件项目名称响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程项目编号XSX-YH-201918001 招标人（盖章）名 称：响水县六套中心社区管委会联系人：王主任 电 话：13815502747招标代理机构（盖章）名 称：盐城市弘盛招标代理有限公司 联系人：牛工 电 话： 13338951666 响水县建设工程招标文件备案表响水县招标投标管理办公室：响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程招标文件，共 页，现申请备案，请予审查。 招标人：响水县六套中心社区管委会招标代理机构：盐城市弘盛招标代理有限公司 项目负责人（签字）： 2019年03月 27 日监督
2、科意见：审核人： 年 月 日分管领导意见：审核人： 年 月 日响水县招标投标管理办公室（盖章）： 批准人（签字）： 年 月 日 监督投诉电话：0515-86782004 第一章 招标公告响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程招标公告项目编号：XSX-YH-201918001响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程已批准建设，招标人为响水县六套中心社区管委会 ,工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。 一、项目概况 1.建设地点：响水县六套中心社区境内。 2.招标范围及工程规模：土建及一般安装。 3.计划工期： 120 日历天。 4.工
3、程质量：合格标准。 5.承包方式：施工总承包。 二、投标人资格条件： 1.企业资质要求：投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的 房屋建筑工程类 工程名单中。 2.项目负责人资质要求：具有建筑工程注册建造师二级（含）以上建造师资质投标时须提供项目负责人的建筑工程专业执业资格注册证书和安全生产考核合格证（ B 类）。 3.本次招标不接受联合体投标。 4.其他要求： 4.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。 4.2 业绩要求：无。 4.3 信誉要求： 4.3.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有
4、关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。 4.3.2 企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法人代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。 4.3.3 投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。 投标人有违反上述条件之一的，资格审查不予通过。 4.5 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件： 4.5.1 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业: （1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； （2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个
5、及以上单位； （3）项目负责人担任其他公司法定代表人。 4.5.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。在建工程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的
6、单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。 4.6 养老保险缴纳证明： 4.6.1 投标申请人必须保证项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年8月-2019年2月或者2018年9月-2019年3月连续6个月在本单位缴纳养老保险。 4.6.2 投标申请人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018年8月-2019年2月或者2018年9月-2019年3月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（项目负责人可以作为授权委托人，养老保险证明按4.6.1规定）。 4.7 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。 4.8 工程招标人不接受企业退
7、休人员担任项目负责人。 4.9 本项目由中标单位负责通过审查、验收。 5资格审查：在开标会现场由招标人和代理机构共同审查。 6投标保证金、履约保证金：因各投标人在入选响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商库时已缴纳保证金，所以本次招标不再缴纳投标保证金；履约保证金按中标价5%收取，由银行存款方式缴纳。履约保证金退还结算按照关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函（响招管函【2018】2号）等有关文件执行，详见招标文件附件4。 7.工程付款：本工程无预付款。工程竣工验收合格后付合同价的50%，工程竣工验收合格审计后付至结算（审计）价的80%，余款在竣工验收合格后满两年后工程无质量问题一次性结清
8、全部工程款。 8.评、定标办法：合理价随机确定中标人法。 9.报名和招标文件获取方式 9.1.凡有意参加投标者，请自行到响水县人民政府网（网址：http:/ 9.2.本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水县人民政府网（网址：http:/ 9.3.招标文件售价300元，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。 10.投标截止（开标）时间、投标（开标）地点 10.1.投标截止时间和开标时间为2019年4月 2
9、日15时00分。 10.2.投标和开标地点：响水县招标投标服务中心开标厅（响水县城金海路177号，县政务服务中心大楼三楼）。 11、联系事项 招标人：六套中心社区管委会 地址：响水县运河镇六套中心社区管委会 联系人：王主任 联系电话：13815502747代理机构：盐城市弘盛招标代理有限公司 地址：响水县开发区名门春天公寓310联系人：牛工 联系电话： 13338951666 日期：2019年3月 27 日 第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容1.1.2招标人名称：响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程地址：响水县运河镇六套中心社区管委会 联系人：王主任 电话
10、：13815502747 1.1.3招标代理机构名称：盐城市弘盛招标代理有限公司地址：响水县开发区名门春天公寓310室联系人：牛工电话： 13338951666 1.1.4项目名称响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程1.1.5建设地点响水县六套中心社区境内1.2.1资金来源及比例自筹100%1.2.2资金落实情况已落实1.3.1招标范围和招标规模招标范围：本次招标响水县六套居委会党群文化综合服务中心工程的土建及一般安装施工，详见施工图纸和工程量清单招标规模：建筑面积约 1101平方米，投资额约167万元。1.3.2计划工期计划工期：120日历天计划开工日期：2019年4月 1 日1.3.3
11、质量要求质量标准：合格1.4.1投标人资质条件、能力和信誉资质条件：1、资质等级及范围：投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的房屋建筑工程类名单中。2、项目负责人资格类别和等级：具有建筑工程注册建造师二级（含）以上建造师资质【投标时须提供项目负责人的建筑工程专业执业资格注册证书和安全生产考核合格证（ B 类）】。3、本次招标不接受联合体投标。4、财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产全部被接管、冻结和破产状态。5、业绩要求：无。6、信誉要求：6.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限
12、制但已过公示期的。6.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人（以全国征信系统平台信息为准）。投标人（含法人代表、项目经理）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定。6.3、投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标的。7、其他要求：7.1、项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一：7.1.1 项目负责人是非变更后无在建工程的。7.1.2 项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，
13、或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。7.1.3 项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。7.1.4 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。（3）项目负责人担任其他公司法定代表人。7.2、
