森林公园农创园土方工程建设施工合同

《森林公园农创园土方工程建设施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《森林公园农创园土方工程建设施工合同（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、 x市x湖森林公园台湾樱花农创园一期 土方工程 建设工程施工合同 发包人：x市x湖投资发展有限公司 承包人：xx建设工程有限公司 合同编号x 签订地点：x市x区 第一部分合同协议书 发包人（全称）：x市x湖投资发展有限公司 承包人（全称）：xx建设工程有限公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就x市x湖森林公园台湾樱花农创园一期土方工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： x市x湖森林公园台湾樱花农创园一期土方工程。 2.工程地点：洪泽区黄集街道办境内，x湖森林公园。 3.工程立项批准文

2、号： / 。 4.资金来源：单位自筹。 5.工程内容：土方及地形整理施工，具体项目和内容详见招标图纸和工程量清单。 6.工程承包范围：具体详见发包人提供的x市x湖露台湾樱花农创园一期土方建设项目（含设计变更）、工程量清单、技术资料等，发包人保留中标后根据工程实际进行调整的权利。 二、合同工期 计划开工日期：2017年 月 日，具体开工日期以经发包人批准并由监理人发出的开工令中载明的开工日期起算。 计划竣工日期：2018年 月 日。 工期总日历天数： 30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合合格标准。 四、签约合同

3、价与合同价格形式 1.签约合同价为：人民币（大写）玖拾贰万捌仟壹佰捌拾玖圆伍角伍分(928189.55元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写） ( 元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） ( 元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） ( 元)； （4）暂列金额： 人民币（大写） ( 元)。 2.合同价格形式：固定单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理： 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）； （2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求；

4、（6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方

5、理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于2018年 月 日签订。 十、签订地点 本合同在x市x区签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自发承包双方签字盖章后生效。 十三、合同份数 本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰 份。 发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人： （签字） （签字） 组织机构代码： 组织机构代码： 地 址

6、： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款 此部分直接引用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”。 第三部分 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1合同 1.1.1.10其他合同文件包括：（1）招标投标时的澄清、修改和补充文件；（2）投标文件其它内容；（3）在合同订立及履行过程中，发承包双方书面确认的对合同内容有实质

7、性影响的会议纪要、设计变更、工程变更签证、补充协议等资料；（4）施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件 。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4监理人： 名 称：x江淮工程建设管理有限公司； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 1.1.2.5 设计人： 名 称： ； 资质类别和等级： ； 联系电话： ； 电子信箱： ； 通信地址： 。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 由发包人指定。 1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图，具体由发包人指定 。 1.

8、1.3.10 临时占地包括：经发包人批准的为实施合同工程需临时占用的土地。 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地和水域。包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地以及施工时临时占用的水域（含江、河、湖、水库、人工运河和渠道等） 。 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：x省审计机关政府投资项目跟踪审计实施办法（苏审发【2008】168号）、x市政府投资项目审计监督办法（淮政发【2009】49号）、x省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法（x省人民政府令第89号）及“最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

9、”等，但不限于此。 1.4 标准和规范 1.4.1适用于工程的标准规范包括：x市建筑工地大气污染防治（扬尘整治）相关标准，其它执行通用合同条款。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ； 发包人提供国外标准、规范的份数： / ； 发包人提供国外标准、规范的名称： / 。 1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）工程量清单及招标控制价；（9）投标人须知；（10）已标价工程

10、量清单；（11）招标文件及其他合同文件。其它执行通用合同条款，当技术标准和要求与图纸之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7个工作日内； 发包人向承包人提供图纸的数量：两套，不足的经发包人同意由承包人向设计人购买； 发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件，包括：施工计划、乙购材料清单、材料进场计划、施工用机械设备进场计划、劳动力计划、工程量报表（含工程变更及鉴证预算）、用款计划及存在问题等应当由其编制的与工程施工有关的文件报表； 承包人提供

11、的文件的期限为：在工程开工前7个工作日内按发包人和监理人要求提供上述文件报表；进场施工后每月（和周）底前承包人提供详细的本月（和周）上述文件报表事项完成情况，同时提供详细的次月（和周）上述文件报表事项计划安排； 发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行；因非发包人原因导致的不符，承包人不得就改进措施提出追加合同价款。 承包人提供的文件的数量为：至少3套，具体视发包人和监理人要求； 承包人提供的文件的形式为：书面形式（含电子版）； 发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7个工作日内。

12、1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定：执行通用合同条款。 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在7个工作日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点：x市x湖森林公园工程指挥部； 发包人指定的接收人为：方建新。 承包人接收文件的地点：x市x湖森林公园工程指挥部； 承包人指定的接收人为： 。 监理人接收文件的地点：x市x湖森林公园工程指挥部； 监理人指定的接收人为：谷军林。 1.7.3 发包人的通知应以书面形式发出并加盖公章，任何口述通知不应立即生效，承包人应在接获通知后3

13、个工作日内向发包人书面请求确认，如发包人在收到承包人请求确认书5个工作日内未有书面提出反对，则该通知在5个工作日期限届满时生效；其它发生时双方另行协商。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责协助发包人取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，承包人承担相关建设费用及手续费用。承包人应在投标前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用、对发包人已完工程造成的一切损失和（或）延误的工期由承包人承担

14、。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定：设计图示范围向外50米作为边界 。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。 1.10.4超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。 1.11 知识产权 1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用合同条款。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同条款。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用合同条款。 1.13 工程量清单错误的修正及调整 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：由发包人、承包人根据有关计价规范进行调整，在结算时统一计算，以审计结果为准。 承包人中标后，发包人有权对承包人的清单中的相应单价进行平衡性审查，并保留对不平衡单价进行调整的权利，调整的原则是投标总价不变，单价调整。承包人应无条件服从。 允许调