《《景观合同》word版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《景观合同》word版（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、下载，看了一下不是很全面啊！看看我这个工程发包方（简称甲方）：工程承包方（简称乙方）：依据中华人民共和国合同法、工程施工承包条例及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将绿化工程委托给乙方施工，为保质按期完成施工任务结合本工程的具体情况，经双方协商达成本如下协议：一、工程名称和工程范围1、工程名称：2、工程范围：。二、工期要求1、本工程于年月日开工至年月日竣工，并按甲方的工期要求，随时调整工程进度。三、付款方式四、养护管理及质量要求1、大树应及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；2、栽植后及时封堰浇透水；3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；苗木
2、要及时防治病虫害；4、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；乙方包栽包活，在栽植完工后，其间发生的费用由乙方负担。五、甲方责任1、向乙方负责提供施工图纸，苗木、草皮、管道等材料。2、负责工程项目的组织协调及验收工作；3、按合同约定向乙方支付工程款的责任；六、乙方责任1、工作内容包括：场地整形、造地形，苗木及草皮的采购、种植、造型、保活，打井、管道安装等工程所需的内容。2、按甲方提供的施工图纸及相关技术规范施工，所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；3、承担绿化完成后的的保养及保养期内苗木的补种责任，保证绿化工程苗木成活率100%
3、。4、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；养护期间由于乙方原因，造成苗木死亡的，均由乙方按照图纸要求规格补植并承担相应的费用。5、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。6、工程完工验收后，向甲方提交工程材料的检验、试验及验收的相关技术资料叁份，并承担相应的费用。7、乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，工程款将不予支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生的法律后果均由乙方自行负责。七、安全施工在施
4、工过程中，必须注意施工安全，避免不安全因素发生，在施工中发生的一切人身伤亡事故，均由乙方承担相应的责任及费用。八、违约1、若乙方无正当理由单方终止本合同，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程造价的的违约金。2、乙方必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，确保按期顺利竣工，否则每拖一天，向甲方支付的违约金，累计扣罚。九、附则1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商，另行签订补充协议。2、本合同在双方合法签字后发生法律效力。3、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。4、双方因本合同履行而发生的争议应本着诚信、合作的原则协商解决，协商不成时可向人民法院提起诉讼。园
5、林绿化工程施工合同 (2008-09-03 16:18:30) 标签：园林合同 分类：园林资料园林绿化工程施工合同(BF-2004-0204) 合同编号:_工程名称: 发包方: 承包方:北京市园林绿化建设工程施工合同协议条款发包人（全称）：承包人（全称）：承包人资质等级：依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（GF-99-0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同： 一、工程概况第1条工程概况11 工程名称：_12 工程地点：_13 工程内容：_14 工程立项批准文号：_1
6、5 资金来源：_第2条工程承包范围21 承包范围：_22 工程总面积：_ 二、合同文件及图纸第3条本合同文件及解释顺序31 除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 双方签订的补充协议（2） 本合同条款 （3） 中标通知书（4） 投标书及其附件（5） 标准、规范及有关技术文件 （6） 图纸（7） 工程量清单（8） 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第4条适用法律、标准及规范41 适用法律法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。42 适用标准、规范名称：北京市城市园林绿化工程施工及验收规范
7、、城市园林绿化用植物材料木本苗（DB11/T211- 2003）、城市园林绿化养护管理标准（DB11/T213- 2003）、_。43 双方另有约定列入补充条款。44 双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。第5条图纸51 发包人提供图纸日期及套数：_52 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转让给第三人。53 发包人对图纸的特殊保密要求：_ 三、双方的权利义务第6条监理61 监理单位名称：_62 监理工程师姓名：_职务：_职权：_需要取得发包人批准才能行使的职权： 除本款有明确约定或经发包人同意外，监理工程师无权解除合同约定的承包人的任何权利与义
8、务。第7条双方派驻工地代表71 发包人派驻工地代表姓名：_职权：_72 承包人派驻工地代表姓名：_职权：_73 任何一方驻工地代表发生变更时，应提前7日书面通知对方，并明确指出交接时间、权限。第8条发包人工作81 发包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作并承担相应费用：_（1） 保证施工现场达到具备施工条件的具体要求和完成的时间：_（2） 将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_（3） 负责施工场地与公共道路的通道开通的时间和要求：_（4） 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_（5） 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_（6） 水准点和坐
9、标控制点交验要求：_（7） 组织图纸会审和设计交底的时间：_（8） 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物建筑）、古树名木的保护工作：_（9） 双方约定发包人应做的其他工作：_82 发包人委托承包人办理的工作：_第9条承包人工作91 承包人应按本合同约定的时间和要求完成以下工作： （1） 应提供计划、报表的名称及完成时间：_（2） 承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：（3） 向发包人提供办公和生活房屋及设施的要求：_，发包人承担由此发生的费用。（4） 需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续：_，发包人承担由此发生的费用。（5）承担费用负责已竣工但
10、未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：_（6）做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：_ _（7） 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且：_（8） 双方约定的承包人应做的其他工作：_ 四、施工组织设计和工期第10条合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数_日第11条进度计划111 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：112 发包人对施工方案、进度计划予以书面确认或提出修改意见的时间：_，发包人逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。113 群体工程中有关进度计划的要求
11、：_114 承包人必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符的，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。第12条延期开工如发生：_因发包人原因造成延期开工的，由发包人承担由此给承包人造成的损失，并顺延工期；承包人不能按时开工的，应提前7日书面通知发包人并征得发包人同意，发包人不同意延期的或承包人未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。第13条暂停施工如发生：因发包人原因停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此受到的损失，相应顺延工期；因承包人原因停工的，由承包人承担发生的费用，工期不顺延。第14条工期延误141 由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延。（1） 发包人未能按约定日期提供图纸及开工条件；（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，使施工不能正常进行；（3） 发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4） 因工程量变化或重大
