《施工单位与业主签订工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工单位与业主签订工程施工合同（18页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划施工单位与业主签订工程施工合同施工合同甲方：乙方：经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利实施，根据中华人民共和国合同法等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为XX年月日，本工程工期为天，以甲方通知乙方进场时间为准开始计算工期。第二条承包方式及合同价款承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约万元包干，双方按此包干价进行
2、结算。第三条质量要求1、乙方按照公路工程施工规范及设计要求进行施工，工程质量等级为合格。2、若双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承担。3、本工程质量保修期为一年。若属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承担费用。若因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承担费用，乙方可协助配合甲方进行返工及修复。第四条甲方的责任权利1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织
3、施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其他人员进入施工现场。4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。5、按照合同约定按期足额支付工程款。6、负责交付后的成品保护。第五条乙方的责任权利1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的路线、施工现场的作业要求。2、严格按照公路工程施工技术规范和设计要求施工，确保工程质量合格。3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承担。4、向甲方提供施工进度情况，接受甲方的检查和抽检。5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业规范要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。6、在施工过程中按操作规程
4、安全文明施工，若因乙方在施工期间出现安全事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。若因此造成甲方损失的，应由乙方赔偿。7、按合同约定收取工程款。第六条施工进度要求1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。第七条工程款的支付乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。第八条工程验收、移交与结算1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进行验收。2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组
5、织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。第九条违约责任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2计算的违约金。2、一方有其他违约行为的，除承担上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。第十条其他1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务
6、后，本合同自动失效。以下无正文甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或：或：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：开户银行：账号：签订时间：传真：开户银行：账号：XX年月日业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工。因业主不能及时供应材料，使
7、E延误3天，G延误2天，H延误3天。因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。因业主要求设计变更，使F延误3天。因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。经济损失索赔。机械设备窝工费：E工序吊车，台班240元台班1200元；F工序搅拌机，台班70元台班280元；G工序小型机械，台班55元台班220元；H工序搅拌机，3台班70元台班210元；合计机械设备窝工费1910元。人工窝工费：E工序，5天30人28元工日=4200元；F
8、工序，4天35人28元工日=3920元；G工序，4天15人28元工日1680元；H工序，3天35人28元工日=2940元；I工序，1天20人28元工日=560元；合计人工窝工费13300元。间接费增加：16%元。利润损失：5882.18元。总计经济索赔额：19101330024336882.181852578元。问题1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？答案：关于工期顺延和经济索赔。工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿。因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿
9、3天，G工作补偿2天。因业主要求变更设计：F工作补偿3天。因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天。应补偿的工期：131-1247天。监理工程师认可顺延工期7天。经济索赔。机械闲置费：50%=660元。人工窝工费：50%5390元。因属暂时停工，间接费损失不予补偿。因属暂时停工，利润损失不予补偿。经济补偿合计：66053906050元。2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准
10、。某建设单位与某施工单位订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6-11所示，并得到甲方代表的批准。工程施工中发生如下几项事件：事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工
11、作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。事件3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58元/m3.事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为XX元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？说明其原因。答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求，因为提供可靠电源是甲方的责任。事件2：不可以提出工期和
12、费用补偿要求，因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担。事件3：可以提出工期和费用补偿要求，因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60m3，超过了工程量风险系数10%的约定。事件4：不可以提出工期和费用补偿要求，因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理。2.每项事件的工期补偿是多少？总工期补偿多少天？答案：事件1：工期补偿1天，因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期；但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期。事件2：工期补偿为0天。事件3：工期补偿为0天，因工作E不是关键工作，增加工程量后
13、作业时间增加m3/1天，不影响工期。事件4：工期补偿0天。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理。该工程工期提前3天。因工作G是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作H时差的约束，工期仅提前1天。总计工期补偿：1天+0天+0天+0天1天。3.假设人工工日单价为25元工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。答案：事件1；人工费补偿：工日12元工日216元机械费补偿：2台班560元台班+1台班280元台班1400元事件2：按原单位结算的工程量：300m
14、3330m3按新单价结算的工程量：360m3-330m330m3结算价：330m365元/m3+30m358元/m323190元事件3：工期提前奖励：3天3000元/天9000元合计费用总额为：216元+1400元+23190元+9000元33806元。某6层住宅楼工程项目时标网络计划如图6-7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成情况，发现A工作已完成，D工作尚未开始，C工作进行2天，B工作进行3天。问题1绘制实际进度前锋线记录进度执行情况。答案：绘制实际进度前锋线。2.对实际进度与计划进度对比分析，填写网络计划检查结果分析表。答案：网络计划检查结果分析见表6-8。某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第III标段造价为4150万元，第III标段中的预制构件由甲方提供。A监理公司承担了第III标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。问题1.请计算此附加工作报酬值。答案第III标段监理合同报酬为60万元施工单位签订建设工
