《雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨棚工程施工合同工程合同,单项工程合同,承揽合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 雨棚工程施工合同工程合同雨棚工程施工合同工程合同, ,单项工程合单项工程合 同同, ,承揽合同承揽合同雨 棚 工 程 施 工 合 同发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本商场坡梯雨棚工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围及材料：坡梯上修建雨棚，具体工程范围为坡梯露天部位和前面进出口路上。总施工面积为 340 平方米。工程材料为10mm 阳光板，5*5 方钢，防护网。三、合同工期：开工日期：2011 年 11 月 15 日开工竣工日期：2011 年 11 月 25
2、日竣工。合同工期总日历天数 10 天。四、质量标准：方钢防锈处理，板连缝防水处理。必须达到安全标准。乙方在施工过程中必须严格按国家有关规范要求、工程质量标准及当地有关部门的要求进行施工，工程质量由甲方或者甲方指定的部门验收，有不合格的返工到合格为止，所有损失由乙方负责。五、合同价款及付款方式：乙方包工包料完成此工程。每平方米为 170 元，合计工程金额 57700.0 元（大写）：伍万柒仟柒佰元。工程初检验收合格后一次性付清。六、保修责任：承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。七、 双方共同责任：发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款
3、及其他应当支付的款项。八、 施工管理要求和安全责任：工程承包后由乙方按有关施工规范标准组织施工，积极配合甲方要求的标准进行施工，自负盈亏 ，不得违法转包，严禁违章作业，严禁破坏安全设施。甲方要做好安全防范工作，如有出现安全事故、人员伤亡、财产毁坏等由乙方承担。九、违约责任；由于一方的过失，造成合同不能履行或不能完全履行时，由有过失的一方承担违约责任，如双方都有过失时根据实际情况，由双方各自分别承担相应的违约责任，协商不成时由法院判决。十、合同生效：本工程合同经双方共同签署后生效，双方各执一份。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日2荐电视广告（专题）片制作合同 荐商业设计协议书 荐网站建设合同书 荐标志知识版权、使用版权及注册申明协议书 荐委托制作光盘合同书
