防火涂料销售合同

《防火涂料销售合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《防火涂料销售合同（50页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、防火涂料销售合同防火涂料销售合同 篇一：防火涂料合同 防火涂料涂装合同 甲方： 四川省东鑫建筑工程有限公司 乙方： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承 包合同条款的有关规定，为明确双方的权利、义务和责 任，经双方协商同意签订此合同。 一、适用法律法规：国家有关法律、法规及规范性文 件均对本合同具有约束力。 二、工程名称：成都锐凯机电有限公司生产车间 A1、B1 工程地点：清白江工业园区 施工工艺要求：防火涂料涂膜厚度必须符合国标。 备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和 施工技术验收规范执行。 承包方式：包公包料 工程内容包括：按图纸和实际需要。 三、合同单价 元/ 合同总价：工

2、程量暂定 ，总价款 元，大写 注：结算经实际钢结构展开面积发生的涂刷面积为准。 四、甲方主要责任 1. 甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安 全交底，监督焊工处理好焊口（焊口干净、饱满、达到现 场监理验收标准） 2. 为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚 手架等。 3. 向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。 4. 负责工程施工过程中的检验和验收。 5. 甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报 告，以证明现场已具备涂刷作业条件。 五、乙方的主要责任 1乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保 证其人员的人身安全。施工现场因违章作业发生的伤亡事 故，由乙方自行负责其

3、经济赔偿，甲方不承担任何责任及 经济赔偿。 2.雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要， 工人最小不得小于 18 周岁，最大不得超过 55 周岁。进入 施工现场的施工人员必须购买意外伤害保险。 3.乙方必须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关 资料。 4.乙方承诺严格按照钢结构涂刷施工工艺操作，保证 施工质量。 5在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙 方负责免费维修服务；如因认为破坏或者其他一切非正常 损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商，乙方承诺终身成 本维修。 6.乙方负责防火涂料施工消防验收。 7.乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项 目经理的管理。 六、付款方式及期

4、限 1.乙方进场 3 日内，甲方预付总工程款的 30%作为定金； 2.工程完工 50%，甲方支付 30%； 3、全部面涂刷完毕 3 个工作日内双方按照验收标准验 收，验收合 格后 5 日内甲方应付清工程余款，即工程总款的 40%。 4.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付 涂刷完成工程款的同时一并支付给乙方。 七、工期 1.合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起个 晴天内，完成本工程。 2.以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。 （1）不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。 （2）设计变更原因。 （3）业主原因。 八、双方违约责任 1.合同生效后，擅自撤除合同一方，应按合同总金额

5、 的 10%作为违约金付给对方。 2.无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨 时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲 方承担。 3.甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完 工，每逾期一天，按本合同工程价款的 1支付给乙方。 4.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规 范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每 延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的 1. 九、附则 1.本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合 同。 2.本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协 商解决，在协商无果的情况下可依法向所在地人民法院提 起诉讼。 3.本合同一式二份，甲方一份

6、，乙方一份，合同具有 同等法律效力。 未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之后补充条 款与正文具有同等效力。 以下无正文 甲方： 乙方： 委托人： 委托人： 身份证号：身份证号： 签章： 签章： 年月日 年月日 篇二：防火涂料合同样板 防 火 涂 料 施 工 合 同 工程名称： 钢结构防火涂料施工工程 发包人: 承包人: 合同签订日期：XX 年 10 月 04 日 防火涂料工程承包合同 编号：XX1004 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方将钢结构防火涂料工程承包给 乙方施 工。为明确双方职责，确保工程顺利，依据中华人 民共和国合同法 ，特签订本合同。 一、工程名称：钢结构防火涂料 工程。

7、二、工程内容：钢梁、钢柱、檩条，支撑及小件。 三、承包方式及合同价款： 1、承包方式：消防验收包干价（不开票） 。 2、合同价款：按钢结构的展开面积计算，单价为 23 元/ m2。 四、工 期：按照甲方要求的工期完成（最低工期不少 于 1 个月） 。 五、质量要求： 、 产品达到 GB14907-XX 标准；施工达到 CECS24：90 标准要求。 若有更新标准，按更新的标准要求执行。防火涂料颜 色为:灰色 六、甲方职责： 、 施工前对乙方进行书面的设计要求交底，并提供 相关设计图（资料） 一套。 2、需提供乙方住宿及水电等设施条件。 3、 协调乙方与工地其他施工单位的协作关系，配合 乙方与总

8、承包、业主和监理的相关沟通事宜；积极通知相 关部门参加验收 4、因甲方原因造成无法验收，由甲方负责，超过 3 个 月以上的，视为验 收合格。 七、乙方职责： 、 组织好专业施工人员按甲方要求进场，伙食自理， 施工队伍要经过 合格的专业培训。安全及劳动保护应按国家现行有关 规定执行。 、 编制施工方案并对工人进行书面的施工 技术及安全技术交底。 、 施工前必须将构件表面尘土等杂物清除干净，方 可涂装防火涂料。 、 严格按设计图（资料） 、及国家规 范规程的要求进行防火涂料的施 工，遵循防火涂料涂装的技术规定；采用有效措施， 防止环境污染。 、 做好施工人员的安全防护工作，确 保安全。 、 提供的

9、防火涂料必须具备国家检测机构的检测报 告、生产许可证及 产品合格证，消防部门认可验收备案。 、 接受甲方及监理监督，如有质量及施工安全问题 应及时处理;涂刷时 应保护好周围其它建筑的清洁。 、 乙方自行负责防火涂料工程相关的消防检测备案 验收。 八、结算方式：双方合同签订，甲方向乙方支付工 程 30%的预付款，工程 施工完毕，甲方向乙方支付工程 40%的工程款，经消防 部门检测验收合格后发包人一周内向承包人一次性付清所 有工程款。 九、安全生产文明施工：乙方必须严格按国家、地方 政府及甲方有关规 定，确保工程安全生产文明施工。一切因乙方施工原 因造成的质量及安全事故，其责任及费用由乙方自行承担

10、。 若因为乙方原因造成工程 不能按时竣工验收通过的，乙方应承担由此造成甲方 损失的赔偿责任，并无偿进行整改，直到符合验收通过为 止。 十、 乙方应听从甲方、监理的指挥，并将施工组织设 计方案提交给甲方。同时，乙方必须安全施工、谨慎施工， 做好对现场其他施工单位的成品保护工作。若乙方施工造 成其他单位物资、成品损坏的，应承担赔偿责任。 十一、 本合同未尽事宜，双方另行协商;补充协议具有同等效力。 本合同一式肆份，双方各执两份。自双方签字盖章之日起 生效，双方办理完财务结算后自行失效。 甲方： 乙方： 代表：代表： 电话：电话： 传真：传真： XX 年月日 篇三：钢结构防火涂料合同 珠海宝塔石化有

11、限公司 加制氢装置、常压装置防火涂料工程 承包合同 建设人：珠海宝塔石化有限公司 承包人：河南省润达清洗防腐有限公司 签订日期： 年 月 日 建设工程施工合同 甲方：珠海宝塔石化有限公司（以下简称甲方） 乙方：河南省润达清洗防腐有限公司（以下简称乙方） 签约地点：珠海高栏港 依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法 规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、 乙方签订施工承包合同（以下称为“合同” ） ，甲乙双方就 工程事项协商达成一致，订立本合同。 第一条 乙方资质情况 营业执照号码：410728000027986 资质证书号码：B2134041072826-4/1 发证机关：河

12、南省住房和城乡建设部 资质专业及等级：防腐保温工程专业承包壹级 安全生产许可证号码：(豫)JZ 安许证字【XX】000047- 12 复审时间及有效期：XX 年 9 月 16 日至 XX 年 9 月 15 日 税务登记证号码：豫地税字 410728580327009 第二条 合同文件 下列文件构成本施工合同不可分割的整体，各文件相 互解释、互为说明，如有不明确或不一致之处，以下列次 序在先者为准： （一）双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的 备忘录； （二）本施工合同及其附件； （三）与本施工合同有关的其他文件无； 本施工合同一经签署即生效。乙方即被视为已经充分 并准确地理解了本工程、本施

13、工合同的全部相关内容，且 同意按本施工合同约定的全部内容全面履行。 第三条 工程内容 （一）工程名称：加制氢装置、常 压装置防火涂料工程 （二）工程地点：珠海港高栏港区 （三）范围： 设备、钢结构室内外防火涂料（详见施工图） ； 防火涂料二次设计、施工、检测、主管部门验收； 本次招标只针对防火涂料层，基层除锈、底漆和面漆 不在本次招标范围内。 钢结构含梁（支撑） 、柱（支座）等，要求室外钢结构 防火涂料选用无机厚涂型防火涂料，室内钢结构防火涂料 选用薄型防火涂料。立式容器设备支座（裙座、支腿和支 柱）选用厚涂型防火涂料（具体工程部位见施工图） ； 防火涂料指示及施工技术条件必须严格按照设计院的

14、 说明书要求执行； 防火涂料的耐火极限等于或不少于 2 小时； 使用的防火涂料必须注明品牌，同时具备省级公安消 防部门备案并颁发的合格证书； 采用厚型防火涂料的，二 次设计必须有挂或纤维布等防震动脱落的设计。 若在本工程的施工过程中，甲方因本合同工程施工衔 接的需要，须对乙方的承包范围及内容给予适当的增加或 减少时，乙方应积极地予以接受，并作为本合同工程的组 成部分全面、实际地履行。除非本合同其它条款对此等增 加或减少的情况另有规定，乙方不得据此向甲方提出任何 索赔或权利主张。 第四条 施工期限 开工日期： XX 年 月 日或以甲方书面的开工通知为 准。 交工日期： XX 年月 日。 （具体以

15、甲方项目经理签署 的项目施工总进度计划为准） 。 第五条 履约担保 （一）本工程的履约担保按照下列第 1 款方式约定： 1.本工程履约担保。 2.甲、乙双方约定，由乙方按照下列第 / 款规定的 形式向甲方提供履约担保，作为乙方全面、实际履行本工 程施工合同的保证，履约担保金不计利息。 乙方在本合同签订之日起日内，以现金的形式向甲 方交纳 2 万元的履约担保金。 甲乙双方约定，由甲方从支付给乙方的工程进度款 中逐次按 / %的比例扣除款项作为履约担保金，直到履 约担保金的金额达到双方约定的/万元时，甲方便不再扣除， 工程竣工 7 日内退还 2 万元履约担保金。 甲方认可或要求的/ 银行出具的￥

16、/ 元的不可撤 销的无条件追索保函。 若乙方未依照本条款规定按时向甲方提供合法有效的 担保时，即视为乙方构成严重违约，甲方有权依照本合同 的规定，追究乙方违约责任，并有权单方解除合同，由此 产生的责任由乙方承担。 （二）因乙方在施工过程中不能全面、实际的履行合 同（中途私自退场，停工，拖欠（克扣）民工工资，非法 用工，施工质量，安全、进度等不能满足甲方要求或合同 规定的标准和要求，发生民工围攻、闹事、上访等事件时） 造成甲方损失的，甲方将根据实际损失情况有权以乙方交 纳的履约担保金的全部或部分作为赔偿；当甲方的损失超 出乙方交纳的履约担保金金额时，甲方有权从乙方的工程 款中（含进度款）继续扣足或留置乙方现场机械设备或通 过其他途径获得赔偿。 （三）在施工过程中若因乙方原因导致履约担保金不 足本合同约定的履约担保金数额时，乙方应足额向甲方补 交履约担保金，或同意由甲方从支付给乙方的工程款中继 续扣足履约担保金。履约担保金，在乙方工程完工验收合 格，结算完毕，并在建设单位退还甲方履约担保金后 / 天内，甲方退还给乙方（除了已作为赔偿甲