设计劳务分包合同

《设计劳务分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设计劳务分包合同（69页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、设计劳务分包合同设计劳务分包合同篇一：勘察设计劳务分包合同样本项 目 发包方分包方签 订签 定勘察设计劳务分包合同 （建筑工程设计） 名 称：时 间：地 点：（甲方） （乙方） 发包人委托分包人承担 项目的设计及相关技术服务工作，该项目地点:。经双方协商一致签订本合同，共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。第一条 本合同签订依据本合同依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 技术合同实施细则 、 建设工程勘察设计市场管理规定 。国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。第二条 设计依据劳务分包合同。发包人提交的基础资料。分包人采用

2、的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。第三条 发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间发包人向分包人提交的有关资料、文件：水压；供电负荷；道路标高等） 、工程地质勘查报告书（深度满足国家相关规范要求） 、上级批准的有关文件及资料等。发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间：合同签订一周内。第四条 项目分包工作内容及范围约定配合甲方现场收资工作，人数应满足甲方要求；配合甲方进行方案设计工作，并根据需要到现场进行方案汇报工作；根据工程需要，安排专业设计人员进行图纸绘制工作；所有的效果图由乙方负责完成，并对效果图的质量及时限负责。第五条 分包人向发包人交付成果的份数及时间分包人向

3、发包人交付成果的份数：分包人向发包人交付成果的时间：第六条 费用 （大写： ） 。付款进度：合同签订一周内甲方支付乙；乙方完成分包工作及提交成果七日内，甲方支付乙方。第七条 双方责任发包人责任发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向分包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求分包人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限，分包人按本合同第五条规定的交付成果时间顺延。发包人变更分包项目、规模、条件或因提交资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成分包人返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另定合同） 、重新明确有关条款外，发包人应按分包人

4、所耗工作量向分包人支付返工费。发包人要求分包人比合同规定时间提前交付成果时，须征得分包人同意，不得严重背离合理周期，且发包人应支付赶工费。发包人应为分包人派驻现场的工作人员协调提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，发生的费用由分包人承担。分包人责任分包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第五条规定向发包人提交成果（出现、规定有关交付成果顺延情况除外） 。并对成果质量负责。分包人对成果出现的遗漏或错误负责修改或补充，分包人拒绝修改、补充的或分包人所做的修改、补充仍然达不到要求的，发包人可以解除合同，并要求分包人赔偿损失。由于分包人原因，延误了成果交付时间

5、，每延误一天，应减少该项目应收分包费的千分之二，并承担由于成果延误交付而给发包人造成的损失。发包人可以催告设计人在合理期限内交付设计文件，期满仍不能交付的，发包人可以解除合同并要求赔偿损失。设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由分包人负责解决。分包人保证其履行合同义务的行为及其提供的成果不得侵犯任何第三人的合法权利，由此引发的一切法律责任由分包人自行负责，由此导致分包人无法及时、完全履行合同的，发包人可以解除合同，并要求赔偿损失。第八条 保密责任双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让用于本合同项目外的项目。如发生以上情

6、况，泄密一方承担由此引起的后果并承担赔偿责任。本合同约定的成果版权归属甲方所有，乙方不得侵犯。第九条 争议解决方式篇二：施工图设计分包合同设计劳务合同甲方：乙方：经过友好协商，甲乙双方就气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。1. 协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。 （包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。 （如变配电所、人防工程等） ）2. 项目设计周期：

7、由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。3甲方支付乙方设计劳务费用标准：上述合同范围内：各专业总面积为 XXX 万（最终以施工图为准） ，以单价 XX 元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币） ， （以上费用为现金支出，不含任何税费） 。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。4.付费方式及进度分三次支付，第一次在

8、本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%；第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付 50%；第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余 20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述 20%的设计劳务费用，5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令，应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。6.乙方对甲方的承诺：(1) 要本着对项目负责的态度，精心设计，减少后期现场服务工作量；（2）做好其他专业的协调及统筹工作，履行本合同规定的有关条款的内容；

9、（3）乙方负责电话及书面技术问题解答；（4）乙方派主要设计师在必要的时间节点到甲方所在地完成配合所需工作；（5）负责提交各阶段电子版图纸；（但要能够满足直接打印的要求，成本由甲方承担）（6）恪守商业合作秘密，如果因乙方原因泄露信息，乙方承担相关损失。7.甲方对乙方的承诺：（1）及时提供乙方所需要的实际基础资料，如完整的方案设计成果、绘制图纸标准及要求、甲方的修改意见、技术问题答复等；（2）按照合同约定的期限支付相关的各阶段的费用；（3）及时提供项目的最新变更资讯资料；（4）承担打印硫酸图及晒蓝图等成本。8.本合同经过双方负责人签字或加盖合同章后生效，本合同附加条款经过双方负责人签字或加盖合同章

10、后同样有效。9. 双方在履行本合同中发生的任何争议，如协商解决不成，应提交人民法院通过诉讼程序解决，诉讼由合同签订地人民法院管辖。10.本合同一式两份，甲乙双方各一份。甲方负责人签字： 盖章 乙方负责人签字： 盖章： XX 年 08 月 18 日 篇三：设计分包合同勘测绘图劳务分包合同 合同编号： 工程承包人：贵州 XX 勘测设计有限公司劳务分包人：签订地点：昆明签订时间： 年 月 日XX 工程勘测、绘图劳务分包合同条款鉴于贵州 XX 勘测设计有限公司与工程发包人 XX 县城西区开发工作领导小组办公室 签订了项目设计合同，依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和

11、诚实信用的原则，与劳务分包人就劳务分包事项协商一致，订立本合同。一、 劳务分包工作对象及提供劳务内容：1工程名称：XX 小镇一期精品室外配电工程设计2工程地点：XX 西片区3分包范围：现场测量、绘制图纸、工程设计二、分包工作期限工期：1开始工作日期： XX 年 1 月 8 日2结束工作日期： XX 年 5 月 9 日3. 工程日历工期： 120 天三、质量要求：1. 按总（分）包合同有关质量的约定，一次性验收合格。2. 符合国家标准及设计要求。四、质量保证：必须满足电力行业标准，通过电力部门审图，满足用户要求。五、标准规范除主合同合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：1. 根据 XX 县城西

12、区开发工作领导小组办公室 托书。2. 建设方提供负荷资料和箱式变压器安装地点。3. 设计中遵守国家和电力行业的有关配电设计标准、规范和规程规定。设计中依据以下标准、技术导则的规定开展设计工作。4. 中国南方电 110kV 及以下配电装备技术导则5. 架空送电线路杆塔结构设计技术规程（DL/T5154-XX）6. 10kV 及以下架空配电线路设计技术规程（DL/T5220-XX）7. 城市电力电缆线路设计技术规定 （DL/T5221-XX）8. 电力工程电缆设计规范 （GB 50217-XX）9. 供配电系统设计规范10.交流电气装置的接地 DL/T621-199711.电力装置的继电保护和自动

13、装置设计规范GB50062-9212.低压配电设计规范 GB50054-9513.电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169六、图纸分包方勘察设计成果出图 九 套，一套交承包人，八套交用户。七、劳务分包方现场负责人1、 劳务分包方的现场负责人为： ，其签字代表乙方。2、如乙方需更换现场负责人应书面通知甲方，并征得甲方书面同意。否则原现场负责人的行为仍代表乙方。八、合同价款：1.本合同的劳务分包价暂定为人民币 壹拾叁万陆仟元（￥：） ，具体按 XX 县城西区开发办（合同实施金额）收款金额（85%）结算。2.如主合同有增减,分包合同根据增减情况进行调整。3.相关税收由劳务分包方负责。九

14、、付款方式：根据主合同收款情况进行结算。十、承包人义务负责根据收款进度情况进行与分包人进行结算。十一、劳务分包人义务1、对本合同劳务分包范围内的质量向承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练技术人员投入工作，自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、严格按照相关规范、有关技术要求及业主要求进行勘测、设 计，确保项目质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的管理规定，做到安全、文明施工；承担由于自身责任造成的质量修复、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；3、 项目实施过程中必须服从建

15、设方、监理方的统一管理。在作业工中若发现质量安全问题，必须及时返工或整改4、 按时提交报表、完整的原始技术资料及勘察设计成果。5 、 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。6、乙方作业所用车辆必须按照法律法规的规定进行使用。十二、违约责任根据合同法办理。十三 、争议的解决工承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，向人民法院起诉。十四、禁止转包或再分包劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。 十五、合同解除

16、1、本合同的劳务未完成之前，承包人通知劳务分包人终止本合同时，劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。2、合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。十六、其它篇四：劳务分包协议书范本班组承包协议发包人： （以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为加快工程进度，提高工程质量，加强核算管理，进一部完善和落实内部承包责任制，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方订立如下协议条款，共同遵照执行：1、工程概况及分包工作内容工程名称：工程地点：分包工作内容： 分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程，具体见本协议补充条款。2、工作期限计划开始工作日期： 。计划结束工作日期