《简易工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易工程施工合同范本（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1简易工程施工合同范本简易工程施工合同范本简易工程施工合同范本，七号文库小编整理，欢迎阅读简易工程施工合同范本，七号文库小编整理，欢迎阅读!发包人：发包人： (简称甲方简称甲方)承包人：承包人： (简称乙方简称乙方)依照依照中华人民共和国合同法中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国中华人民共和国建筑法建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。供双方遵照执行。一、工程概况一、工程概况1、工程名称：、工程名称： ;2、工程地点：、
2、工程地点： ;3、工程范围：、工程范围：24、承包方式：、承包方式： 。二、合同工期二、合同工期1、开工日期：、开工日期： 年年 月月 日日 ，竣工日期，竣工日期 年年 月月 日日 ，合同工期总天数合同工期总天数 天天(以实际进场施工之日算起以实际进场施工之日算起);三、质量标准三、质量标准工程质量标准：合格、按照工程质量标准：合格、按照*施工质量验收规施工质量验收规范范验收。验收。四、合同价款四、合同价款总计合同金额总计合同金额(大写大写)(人民币人民币) ，小写，小写￥ 。 五，付款五，付款方式方式付款方式：本工程进场完成付款方式：本工程进场完成 %工作后工作后 10 天内，发天内，发包人
3、向承包人支付包人向承包人支付 %工程费用工程费用;本工程进场完成本工程进场完成 %工作后工作后15 天内，发包人向承包人支付天内，发包人向承包人支付 %工程费用工程费用;本工程竣工验本工程竣工验收后收后 20 天付清余下的工程费用天付清余下的工程费用(除工程保修押金除工程保修押金)。 工程工程3价款通过银行转价款通过银行转(汇汇)入对方帐户入对方帐户(以本合同注明帐号为准以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备六、施工准备1、承包人在合同签定后、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设
4、计院，承包人协同参与和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点测量点和水、电接入点;七、安全责任七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。简易工程施工合同范本简易工程施工合同范本2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责、乙方在施工过程中出现责任事故，
5、乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。任，甲方概不负法律和经济责任。4八、工程竣工验收及保修八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收
6、到承包人的验收通知未提出异议，但到、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，法解决，致使该项工程不能全部按期竣
7、工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服5务。务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人
8、应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。全部工程费用。九、现场代表九、现场代表发包人现场代表发包人现场代表_，承包人现场代表，承包人现场代表_ _，双方，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书如一方换人时应提前三天书面通知对方。面通知对方。十、违约责任十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济
9、损失或工程事故时，因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。应根据实际损失向发包人支付赔偿金。6一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金违约金 万元。万元。 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第解决，协商不成的按下列第 种方式解决：种方式解决：(一一)提交提交 仲裁委员会仲裁仲裁委员会仲裁;(二二)依法向人民法院起诉。依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。与承包人各执壹份。 合同订立时间：合同订立时间：_年年_月月_日日合同订立地点：合同订立地点：_本合同共本合同共_ 页页发包人：发包人：(盖章盖章)法定代表人法定代表人/委托代理人：委托代理人：(签字签字)7承包人：承包人：(签字签字) 联系方式：联系方式：开户银行：开户银行：银行账号：银行账号：
