《光缆施工工程框架合同[0413]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光缆施工工程框架合同[0413]（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、甲方合同编号：甲方合同编号：XXX-XX-XX-2016-03-0XXXXXXXX 有限公司与XXXXXXXXX 有限公司光缆新建工程施工合同二一六年三月1发包方（甲方）：XXXXXX 有限公司 承包方（乙方）：XXXXXXX 有限公司 经甲乙双方协商一致，乙方承包甲方本合同项下的工程施工，依据中华人民共和国合同法及有关规定，结合本工程具体情况，为明确甲乙双方的权利、义务，达成以下合同条款。、工程概况工程概况1 工程名称：2016 年 XXXXXXXXX 接入网光缆新建工程2 工程地点： 广东省 3 承包工程的范围及内容：敷设通信光缆。4 承包方式：包工包辅料包二次运输，不包通信光缆。、工期工
2、期1 开工日期：本合同签订之日。2 竣工日期：本工程应在本合同签订之日起 天内竣工并经甲方验收合格。3 如遇下列情况，经本合同约定的甲方代表签字认可后，工期相应顺延，经双方协商后书面确定顺延时限：1 甲方在合同约定的开工日期未能提供施工场地、施工用水电、交付工程施工图纸资料给乙方，影响乙方进场施工；2 工程设计发生变更影响工程进度；3 因甲方原因延误办理检验手续，影响下一工序施工；4 其它因甲方原因造成的工期延误；5 因不可抗力事件造成的工期延误。、合同价款及合同价款及结结算方式算方式1 取费约定：1 光缆施工费：备注：以上报价包含光缆施工费、管道协调费、施工协调费、两年光缆维护费、光缆配线架
3、、光缆终端盒、光缆接头盒等辅材，不包含 24 芯通信光缆、48 芯通信光缆。2 光缆维护费核心网1300 元/年*公里汇聚网1200 元/年*公里接入网1100 元/年*公里备注：上述报价包含 24 芯和 48 芯光缆材料费、光缆施工费、光缆接续费、光缆接头盒材料等费用。3 进楼费用：5000 元/栋(第二次入楼不再重复收取即对于一个项目中涉及同一座楼入多条光缆的，按一座楼宇计)。2 合同价款：1 施工费用结算为分批次结算。2 因乙方原因导致光缆施工费增加的费用，由乙方承担。深圳 光缆 芯数光缆施工费（单位：元/公里）24XXXXX48XXXXX23 每段光缆结算长度以公里为单位、按实际长度计
4、算。4 合同中包含的所有光缆质保期为 24 个月，质保期满后乙方应继续按照合同规定为甲方提供光缆维护服务，甲方按照光缆维护费标准向乙方支付光缆维护费，维护期限自动延长至甲方提出退出服务申请或乙方提出停止服务申请为止。3 结算方式：1 本合同签订之日起十日内，甲方通知乙方共勘光缆路由，勘测完毕后，甲乙双方以书面方式确认工程竣工日期；同时，甲方依据双方代表签章的新建工程预算单向乙方支付本批次路由预算总价的 30%，乙方向甲方提供建筑安装发票。2 项目验收合格后（以双方代表签章的新建工程结算单为准），分别以双方确认的管道占用距离和OTDR 测量实际为准，按照取费约定计算实际结算金额，扣除已付合同款，
5、支付至结算总金额的 95%，乙方向甲方提供建筑安装发票。3 结算总金额的 5%，作为工程质量保证金，在项目验收合格满 12 个月后支付给乙方。4 甲方应在质保期满前一个月向乙方支付下一年度的光缆维护费，并在每一年度结束前一个月内向乙方支付下一年度的光缆维护费。5 按国家规定，乙方应缴纳的各种税收已包含在合同结算总价内，由乙方向税收部门支付。甲方在收到乙方出具的正式发票后 5 个工作日内将款项支付给乙方。6 如遇下列情况之一，经甲乙双方协商一致，合同预算价可作相应调整，按实进行增加或减少：I、合同期内国家政策性调整价格；II、设计方案发生重大修改引起的增减工程量；合同预算价调整应由甲乙双方书面确
6、认，确认文书作为本合同补充协议。4 甲方支付乙方的费用汇至：单 位：XXXXXXXXX 有限公司开户银行：招商银行深圳市 XX 支行 银行账号：81728XXXXXXXXXXX01、材料、材料、设备设备的供的供应应1 乙方负责供应的材料、设备应按甲方施工图设计及有关技术规范要求采购，并负责将货物送至甲方指定地点施工现场。2 工程的主要材料必须按甲方规定的范围厂家、最高限价及设计技术要求进行采购，工程的辅助材料必须符合设计及国家、通信相关行业的标准采购。3 乙方提供的材料、设备应符合本工程的要求并具有产品合格证书。乙方对所供材料、设备的质量承担责任，若因所供材料、设备的质量问题造成甲方损失的，乙
7、方承担全部赔偿责任。乙方对所供材料、设备承担保修责任，保修期及相关责任同本工程保修期及保修责任的约定。4 乙方应向甲方提供所供材料、设备的清单，清单应列明品种、品牌、规格、数量、材质、价格、颜色等，并应将实物提供给甲方验收认可后，方可进场投入施工。5 由乙方负责提供的材料、设备价款包含在本合同总金额中。6 若甲乙双方就材料、设备供应另行签订有合同，则按另行签订的合同执行。、施工安全及工程施工安全及工程质质量量1 乙方必须严格依照国家及行业颁发的有关施工规范、规程和施工图纸的要求组织施工；甲方对工程进度、质量进行监督。2 乙方应采取必要措施确保施工安全，若在施工中发生安全事故，由乙方负责承担由此
8、造成的财产损失或人身伤亡损失的赔偿责任。3 对于发生的质量事故，乙方应及时报告甲方以及有关质量监督部门。4 本工程应符合合同约定的有关规范和要求，并达到国家优良标准。、工程工程验验收及收及试试运行运行31 工程验收以部、省颁发的有关施工验收规范、质量检查标准、本工程施工图及合同为依据。2 隐蔽工程验收及覆盖，由乙方自检合格后，提前 48 小时通知甲方代表验收。经验收合格并由甲方代表签字认可后方能进行隐蔽和继续施工。3 验收：1 工程完工后，乙方应按通信工程验收规定和标准，向甲方提交竣工申请及竣工资料和图纸一式两份，申请组织验收。甲方收到验收申请后，应尽快组织有关部门进行验收，并在验收后尽快给予
9、合格或提出修改意见。2 验收合格的，甲方应向乙方签发验收合格证书。、保修条款保修条款保修期从甲方签署终验合格证书之日起算，为期 24 个月。保修期内乙方对甲方的故障通知应在 2 小时内响应，并在 8 小时内修复。对故障材料、设备，乙方免费修复或更换。、双方双方职责职责1 施工期间，甲乙双方分别指定 和和 作为项目负责人，共同督促履行合同条款，监督工程的进度、质量和安全，检查隐蔽工程，办理中间交工验收、工程变更手续、负责现场协调处理。2 甲方职责：1 协助乙方办理施工报建等有关手续。2 负责审批乙方提交的开工报告、施工组织设计、施工方案、验收报告。3 按时提供由甲方负责采购的设备、材料。4 审核
10、设计变更和工程进度表，按本合同约定向乙方支付工程款和办理价款结算。3 乙方的职责1 乙方保证具备附件中所列的资质、许可，具备合法的本工程施工资格。2 负责办理施工报建等有关手续。3 认真做好施工组织设计或施工方案，开工前 5 天提交甲方审查。4 做好施工前的人员组织、材料清点和检测、施工现场的各项准备工作。5 负责做好本合同中确定的由乙方供应的材料、设备的采购和保管工作。6 做好文明施工、安全生产工作，确保施工质量。严格执行部、省颁技术规范和操作规程，妥善处理施工中发生的争议。7 按合同规定在终验时提供竣工技术文件，办理交工（竣工）验收手续，参加工程验收，保证如期完工。、违约责违约责任任1 因
11、甲方原因造成工程停工的，双方应办理签证手续并给予相应补偿，工期予以顺延。由于非甲方原因造成的停工、返工、窝工，其损失全部由乙方自负，工期不得顺延。（2（若甲方逾期付款，在逾期 30 天后，每超过一天，甲方向乙方支付合同结算金额的 0.05%的违约金。 若乙方逾期完工，在逾期 30 天后，每超过一天，乙方向甲方支付合同结算金额的 0.05%的违约金。3 若本工程验收不合格，由乙方无条件免费返工，直到符合合同约定的质量要求，并承担由此造成的逾期违约责任。4 以上违约行为或其它因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。5 由于乙方代表即本工程项目经理及其他乙方人员的行为给甲方及工程造成
12、损失的，乙方应向甲方承担赔偿责任。6 一方未按合同约定支付各种费用、违约金和履行合同责任的，受害方的在事件发生后 20 天内向对方发出索赔通知。对方在接到通知后 10 天内给予答复，如未答复，应视为该项索赔已经批准。、不可抗力不可抗力如遇不可抗力事件（包括自然灾害、政府行为等）造成损失的，双方在出具有关部门的证明文件后可免于承担赔偿责任和违约责任，并按照不可抗力事件对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否继续履4行合同。但因乙方保管不善致使本应避免而未能避免因不可抗力事件造成的材料、设备损失，乙方应承担赔偿责任。因不可抗力事件造成工期延误的，工期顺延。、争争议议的解决的解决甲乙双方发生合同争议
13、时，应友好协商解决。协商不成，提交发包方所在地人民法院诉讼解决。、合同生效合同生效本合同自甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效，生效后除本协议特别约定的以外任何一方不得单独终止或更改本合同。、保保险险条款条款1 甲方办理本工程和施工场地甲方人员及第三方人员生命财产的保险，并支付一切费用。2 乙方办理在施工场地乙方人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。投保后发生事故，乙方应在 15 天内向甲方提供损失情况和估价报告，如损害继续发生，乙方应在 15 天后每 10 天报告一次，直至损害结束。、其他其他1 如遇甲方建设规模调整，乙方同意按调整后的建设规模建设。在接到甲方书面通知后及时（一日内）停工，工程按现状验收结算。如乙方未按甲方通知要求执行，超过甲方调整后建设规模的部份由乙方自行承担相关费用，甲方不予结算。2 本合同一式六份，甲乙双方各执三份。本合同未尽事宜，由甲乙双方商讨解决或签订补充合同。补充合同及本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）XXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司法定代表人（签名）： 法定代表人（签名）： （或授权委托人） （或授权委托人）联系人； 联系人：电 话： 电 话： 签订日期： 2016 年 3 月 日
