园林制作施工合同

《园林制作施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林制作施工合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、园林制作施工合同园林制作施工合同建设单位：（发包方甲方）施工单位：（承包方乙方）按照中华人民共和国经济合同法的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，双方达成以下协议：第一条，工程概况第一条，工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地点1.3、承保范围：83 块园林石 500 米范围内安装，书法作品雕刻。1.4、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。1.5、合同价款：83 块园林石 500 米内吊装安放工料费为 万元；83 块园林石雕刻费用（ 元/cm）约为 万元，合同总价款约合人民币 万元。第二条：甲方的责任和义务第二条：甲方的责任和义务2.1、开工前两天，向甲方提供经确认的施工

2、图雕刻书法作品稿件，或园林石安装方位图说明书一份，并向乙方现场交底。 2.2、向乙方提供所需的水、电等设施，办理施工所涉及的各种申请批件手续，保证道路的正常通行。2.3、甲方要求此合同约定的工期提前竣工时应征得乙方的同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。2.4、因甲方未按约定完成工作或甲方原因造成停工、延期开工，每停工或窝工一天，甲方向乙方支付 元费用。甲方未按约定支付工程款，每拖延一天按应付款总额的 支付滞纳金。2.5、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水影响工期，工期顺延，导致停工 8 小时以上（一周内累计） ，按约定顺延工期并支付误工费。2.6、指派 为甲方驻工地代表负责合同履行，配合施

3、工负责协调乙方施工中的各项事宜。2.7、工程施工完毕后乙方向甲方提出验收，甲方必须在两天内组织验收，到期未验收、未提出异议视为验收合格。2.8、合同验收后，甲方必须在两天内结算工程尾款。第三条、乙方的责任和义务第三条、乙方的责任和义务3.1、参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。3.2、委派 为乙方筑工地代表负责合同履行。按要求组织施工，按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3.3 严格施工，安全操作规程，参加竣工验收。3.4 工程施工中，负责对现场一切设备进行保护。3.5、因乙方责任，不能按期开工或中途停工影响工期工期不顺延，每逾期一天，乙方支付甲方违约金 元。第四条、合同价款约定和

4、支付方式第四条、合同价款约定和支付方式4.1、本工程乙方负责 83 块园林石的吊装、安装全面施工，共计施工费为 万元。4.2、本工程乙方负责 83 块园林石书法作品的雕刻，价格为 元/cm，约合人民币 万元。4.3、工程总价格约为人民币 万元。4.4、双方协商约定本合同价款采用固定价格。4.5、本合同生效后甲方分 次，按下列表格约定支付工程款、尾款，竣工结算时一次结清。拨款分 次进行拨款 金 额备 注第五条、违约责任及争议纠纷处理第五条、违约责任及争议纠纷处理5.1 因一方原因合同无法继续履行的，应及时通知对方办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。5.2 本合同在履行期间，双方发生争议，在不影响施工进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。5.3、当事人不愿意通过协商调解解决或调解失败，可向当事人当地人民法院起诉。第六条、其他约定附则第六条、其他约定附则6.1、本合同一式两份双方各执一份。6.2、本合同自双方签字盖章之日起生效。6.3、本合同履行完成后自动终止。6.3、附件1.施工方位图一份，书法作品稿件 83 份。2.施工预算表3.其他甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：地址： 地址： 法人： 法人：代理人： 代理人：年 月 日