护坡工程合同范本

《护坡工程合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《护坡工程合同范本（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 1 / 10护坡工程合同范本工程合同签订的主要目的是为了明确责任，分工协作， 共同完成建设项目的设计任务，且签订施工合同须以履行 有关法定审批程序为前提。发包单位： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法 规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工 程承包事项协商一致，签订本合同。第一条：工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工， 湖畔护坡全长按 米计算。第二条：施工方案1、护坡(1)基底宽 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度为 米， 受力部分需冷拉丝砖带，外墙

2、做磋沙(水泥标号为42.5，砖 要好质量的青砖或红砖)(2)拆除厕所旁房屋三间，作进出路。(3)完工后做围墙10米左右。(4)墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏 水管。第三条：合同工期精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 2 / 101、经双方协商确定，工程期为 日，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方 可开始施工。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要 求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条：价格及付款方式1、工程总承包价为 元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容， 包工包料及其它一切费用(包

3、括拆房，打围墙)，甲方无需 再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付 元，除总金额的百分之 五质保金外，剩余部分 付，质保金一年满后付清(时间按 验收合格之日起计算)第五条：甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条：乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检 查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条：施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 3 / 10 按安全标准组织施工，采取必要的

4、安全防护措施，消除事 故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费 用，均由乙方承担。第八条：验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准 为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条：违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期， 甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率 计算支付利息)2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期 完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总 金额百分之一的违约金;逾期超过十天，甲方有权单方面解 除合同。第十条：其它本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖 章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。发包单位

5、(甲方)(盖章)授权代理人(签字或盖章)： 联系电话：承包人(签字或盖章) 联系电话：年 月 日精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 4 / 10无效情形无效种类依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释(法释200414号)的规定，一 共有三种情况可能导致建筑工程施工合同无效。(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等 级的建设工程施工合同无效为了加强对建筑活动的监督管理，维护公共利益和建 筑市场秩序，保证建设工程质量安全，根据中华人民共 和国建筑法 、 中华人民共和国行政许可法 、 建设工程 质量管理条例 、 建设工程安全生产

6、管理条例等法律、 行政法规，建设部颁布了建筑业企业资质管理规定 。根 据该规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和 劳务分包三个序列。施工总承包资质、专业承包资质、劳 务分包资质序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干 资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等 级。取得施工总承包资质的企业(以下简称施工总承包企业)， 可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接 的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将 专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包 企业或劳务分包企业。精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 5 / 10取得专

7、业承包资质的企业(以下简称专业承包企业)， 可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法 发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程 全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资 质的劳务分包企业。取得劳务分包资质的企业(以下简称劳务分包企业)， 可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。根据上述规定，承包人承包工程应当具备相应的资质。 承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的建设 工程施工合同无效。(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企 业名义的建设工程施工合同无效鉴于没有法定资质的单位或个人以挂靠、联营、内部 承包等形式使用有法定资质的建筑施工

8、企业名义与发包单 位签订的建设工程施工合同的情况时有发生， 中华人民共 和国建筑法对此做了禁止性的规定。根据中华人民共和国建筑法第二十六条规定，承 包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其 资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业 超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其 他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 6 / 10 何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营 业执照，以本企业的名义承揽工程。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释也明确规定，没

9、有资质的实际施工 人借用有资质的建筑施工企业名义的，所签署的建设工程 施工合同无效。(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的 建设工程施工合同无效根据中华人民共和国招标投标法规定，在中华人 民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设 计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等 的采购，必须进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等 关系社会公共利益、公众安全的项目;(二)全部或者部分使 用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或 者外国政府贷款、援助资金的项目。为了明确上述必须进行招标项目的范围，国家发展计 划委员会发布了工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，

10、 对必须进行招标的工程建设项目的具体范围和规模标准做 了非常具体的规定。根据该规定：(一)所谓“关系社会公共利益、公众安全的基础设施 项目”的范围包括：(1)煤炭、石油、天然气、电力、新能 源等能源项目;(2)铁路、公路、管道、水运、航空以及其精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 7 / 10 他交通运输业等交通运输项目;(3)邮政、电信枢纽、通信、 信息网络等邮电通讯项目;(4)防洪、灌溉、排涝、引(供) 水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目;(5)道路、 桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地 下管道、公共停车场等城市设施项目;(6)生态环

11、境保护项 目;(七)其他基础设施项目。(二)所谓“关系社会公共利益、公众安全的公用事业 项目”的范围包括：(1)供水、供电、供气、供热等市政工程项目;(2)科技、 教育、文化等项目;(3)体育、旅游等项目;(4)卫生、社会 福利等项目;(5)商品住宅，包括经济适用住房;(6)其他公 用事业项目。(三)所谓“使用国有资金投资项目”的范围包括：(1) 使用各级财政预算资金的项目;(2)使用纳入财政管理的各 种政府性专项建设基金的项目;(3)使用国有企业事业单位 自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。(四)所谓“国家融资项目”的范围包括：(1)使用国家 发行债券所筹资金的项目;(2)使用

12、国家对外借款或者担保 所筹资金的项目;(3)使用国家政策性贷款的项目;(4)国家 授权投资主体融资的项目;(5)国家特许的融资项目。(五)所谓“使用国际组织或者外国政府资金的项目” 的范围包括(1)使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 8 / 10 款资金的项目;(2)使用外国政府及其机构贷款资金的项目; (3)使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。并非凡是符合上述条件、不论项目大小一律进行招标。 根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定， 上述规定范围内的各类工程建设项目，包括项目的勘察、 设计、施工、监理以及与工程

13、建设有关的重要设备、材料 等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工 单项合同估算价在200万元人民币以上的;(2)重要设备、 材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以 上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算 价在50万元人民币以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、 (2)、(2)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民 币以上的。法律后果无效合同自始没有法律约束力，不能产生当事人预期 的法律后果。根据我国合同法的规定，无效合同的法律后 果之一是返还财产，恢复原状。但由于建筑工程施工合同 履行结果的特殊性，往往是承包方已经通过施工建设使得 建筑

14、材料已经形成在建工程或者甚至是竣工的建筑工程了。 因此建筑工程施工合同无效的情况下，返还财产不太可能 性，因此司法解释制定了相对灵活的解决方案：(一)参照合同约定支付工程价款精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 独家原创 9 / 10根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释规定，建设工程施工合同无效， 但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支 付工程价款的，应予支持。这里要充分注意，只是“参照合同约定支付工程价款” ， 而非“按照”合同约定支付工程价款。也就是说支付的工 程款不一定是实现约定的那个金额，也没有以工程定额为 标准，通过鉴定确定建设工程价值的补偿原则。在这里， 司法解释制定者是采用“折价补偿”的方式处理无效合同 的。(二)承包人承担修复费用根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释规定，如果建设工程施工的建 设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，但 是修复后的建设工程经竣工验收合格的，发包人请求承包 人承担修复费用的，法院应予支持。(三)不予支付工程款根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释规定，如果建设工程施工的建 设工程施工合同无效，修复后的建设工程经竣工验收不合 格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。(四)发包人按照过错承担相应的民事责任