《钢结构基础施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构基础施工合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号_合同书工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_签订地点：_根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协 商同意签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位： 四、承包范围和内容；工程建筑面积_（平方米） ；其它：_五、工程造价：_（万元） ，其中土建：_（万元）第二条双方责任一、甲方责任1、甲方负责做到施工场地的三通一平。2、及时组织施工检查及验收；3、甲方向乙方必须提供完整正确的设计文件和技术资
2、料，因甲方图纸原因造成的一切问题及损失，乙方概不负责。4、按合同规定及时支付工程费；因甲方原因所造成的乙方施工中停工、误工（4 日内的停、误工概不计算） ，由甲方负责支付乙方补偿款，补偿办法为每人每天 60 元。如甲方付款未按合同执行，乙方有权停工；复工前甲方必须付清停工、误工费给乙方。二、乙方责任1、严格按照国家相关规范标准施工，按照图纸施工，施工质量符合要求，由于施工原因造成差错，乙方自行进行整改，甲方不承担任何费用。2、乙方应遵守安全管理制度，保证充分的安全技术措施，保障施工人员安全，办理施工队员保险。接受甲方的安全监督管理，对安全监督检查中出现的违规违章现象，甲方将按公司的管理规定，做
3、出相应的处罚；如因乙方违规违章施工造成的安全事故，一切后果和损失由乙方自行承担，甲方不负任何责任；3、现场有专人负责协调各方关系， 乙方进场的每个施工人员必须进行安全教育；4、乙方应接受甲方的质量监督管理，对质量监督检查和验收中出现的不合格项，甲方将按公司的管理规定，做出相应的处罚；5、工程量的增减根据本合同约定的单价，价格进行相应的增减。6、乙方负责在施工过程中所需要的一切材料、设备、工具及辅材，由于施工需要所增加的工作量产生的费用不得向甲方提出索要。7、对业主及监理等主管单位提出的各项规章制度严格遵守，如违反相关规定造成的罚款由乙方承担。如需乙方配合的如打扫卫生，搬家或相关义务劳动，乙方应
4、积极配合，不得推脱或提出条件。第三条 工期、安全相关条款一、工期要求：因下列原因造成工期延期，经甲方确认，工期相应顺延：1）工程量变化或设计变更，造成施工停滞其误工费由甲方承担；2）由于不可抗力造成的工程延期，所产生的所有费用由乙方承担；3）甲方同意工期顺延的其它情况二、安全管理要求：乙方进入施工现场必须接受甲方项目施工负责人对全体施工队员的安全技术交底；三、文明施工要求：1、抓好员工食堂、宿舍、卫生间的卫生整洁；2、做好现场机械设备、材料的堆放，并标识清楚；3、不准在工地现场内随地大小便；第四条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_天（日历天） ，自_年_月_日开工至_年
5、_月_日竣工验收。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； 凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度； 不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； 在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上） ，影响正常施工； 非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； 未按合同规定拨付
6、预付款、工程进度款或代购材料款而影响施工； 人力不可抗拒的因素而延误工期。 第五条工程价款的支付与结算 一、本合同签订后，乙方管理员进场发包方支付不少于合同总价的 5调迁费，计人民币_万元；施工机械进场，发包方支付土建工程合同总造价的_25_计人民币万元二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_3_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付土建工程合同总造价的_85_。 三、工程价款支付达到合同总价款的7时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。 五、确因发包方拖欠
7、工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。 第六条 质保金及保修期限：保修期限为 年。第七条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定 、 工程施工及验收规范 、 建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可使用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件
8、、范围和期限按城乡建设环境保护部（）城建字第号通知印发的建筑工程保修办法（试行） 执行。第八条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际
9、损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。第九条纠纷解决办法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十条附则一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本_份二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_委托代理人（签章）：_ 委托代理人（签章）：_单位地址：_ 单位地址：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_年_月_日 _年_月_日
