《试桩工程建设工程施工合同》由会员分享,可在线阅读,更多相关《试桩工程建设工程施工合同(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、试桩工程施工合同发包人:承包人: 依照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方经协商一致,发包人决定将 发包给承包人施工。为明确双方权利义务,现就本工程达成以下协议条款:一、工程概况工程名称: 试桩工程 工程地点:二、工程内容及承包方式1、试桩桩型为 , 根,总长计 米。2、承包方式:包工包料三、工程价款本合同采用固定总价一次性包死,总价为¥ 元(大写人民币 元整) ,上述价格已包含承包人为完成本合同项下试桩施工所产生的一切费用,发包人不再向承包人支付任何费用。四、工期要求1、工期为 天。开工日期为 年 月 日,竣工日期为
2、 年 月 日。2、因承包人原因导致延期完工,每延期一天承包人应向发包人支付违约金人民币 元,此款在工程款中扣除。工期延误超过 天的,发包人有权单方面解除合同,承包人应当赔偿因此给发包人造成的一切损失。五、质量要求满足设计要求及相应规范验收标准。六、工程价款结算时间及方式七、发包人工作1、按本合同约定的付款方式向乙方支付工程进度款。2、在开工前 3 天内负责向乙方提供桩基施工图,并负责向乙方提供工程场地岩土工程详细勘察报告复印件一份。八、承包人工作1、承包人有责任和义务保护施工现场,应对施工场地上发生的工地文明、施工安全、市容、交通、扰民及民扰、消防、环境污染等负责,并承担因此产生的费用。2、严
3、格按照设计图纸和甲方要求施工,确保质量达到合同约定的质量等级标准,按合同约定的工期要求完工并交付。3、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定、规范,严格按安全标准组织施工,并随时接受发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取可靠的安全防护措施,消除事故隐患并承担因此产生的费用。因承包人施工现场安全措施不力而引起的任何事故,其一切责任均由承包人承担。4、工程未竣工验收合格前,承包人应负责设备、材料及已完工程的成品保护工作,并承担毁损、灭失的风险,保护期间发生毁损、灭失的,承包人自费予以修复。5、承包人办理自己在施工场地的人员生命财产(包括意外伤害保险)和机械设备的保险,并支付相应的保险费
4、用。因承包人原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费、抚恤费和法律责任均由承包人负责,发包人不承担此等责任。6、施工过程中所需电源及用电设备等均由承包人自行负责,承包人必须保证施工用电符合施工要求,否则因此产生的一切损失由承包人承担,因此延误的工期不予顺延。7、承包人需对现场进行勘察,熟悉现场情况,确保试桩施工顺利进行。施工中因现场状况影响施工的,由承包人自行处理并承担因此产生的费用,因此延误的工期不予顺延。8、承包人在每根桩施工完成后,必须及时向发包方提供每根桩的完整施工原始记录、桩位测量报告、施工中发生的异常现象等书面报告。9、承包人委派代表为,负责施工管理
5、和代表承包人履行本合同。九、材料设备的供应1、本合同项下的所有设备和材料均由承包人采购。承包人对所供材料负全责。2、按发包人的要求做好材料和设备的采购、管理和使用,绝不使用不合格的产品和材料。材料设备使用前应接受发包人的验收,发包人发现使用不符合相关规范、标准或合同要求的设备材料时,承包人负责拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。十、质量与验收1、本工程应达到合同约定的质量等级标准,达不到合同约定质量等级标准的,承包人应无条件返工或采取其他补救措施,直到符合规定标准,并承担因此产生的一切费用并赔偿因此给发包人造成的损失,工期不予顺延。2、隐蔽工程必须由发包方验收合格后方可隐
6、蔽,否则发包方有权要求返工,承包人应当承担由此产生的一切费用,延误的工期不予顺延。3、工程具备竣工验收条件的,承包人应当及时通知发包人验收,并按照发包人的要求提供竣工资料。十一、工程保修1、保修期限:承包人对本工程质量保修期限为单位工程设计合理使用年限,保修期从本工程竣工验收合格之日开始算起。2、 在保修期内,凡因工程及产品质量引起的故障均由承包人承担责任及因此产生的一切费用,承包人还应当赔偿因此造成的本工程及本工程以外的一切财产损失和人身伤害。十二、违约责任1、合同双方任何一方不能履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,违约方承担全责。违约所造成的工期延误:发包人违约,工期相应顺延;承
7、包人违约,工期不得顺延。2、 工期延误或施工质量达不到规范、规定及本合同要求或出现重大工程质量事故,而承包人又无积极措施确保按合同工期完成,或无力按质量标准返修者,承包人应承担违约责任,发包人有权单方面解除合同,承包人须负责赔偿由此造成的发包人的一切经济损失。第十三条其他1、在履行本合同时发生争议,双方应协商解决。协商不成的,任何一方均可以向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。2、本合同正本一式陆份,双方各执叁份;均具有相同法律效力。3、本合同经双方签字盖章后生效。发包人:(公章) 承包人:(公章)住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:传真: 传真:开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮政编码: 邮政编码: