《混凝土合同(修)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土合同(修)(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、商品混凝土合同开发商(买房): 施工方: 供方(卖方): 依据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、国家标准 GBT14902-2003 预拌混凝土 有关规定,供、需、施工三方在自愿、平等、诚信的基础上,就商品混凝土相关事宜经协商订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称:1.2 交货地点:第二条 合同标的、规格品种及结算单价2.1 合同总标的:2.2 砼结算单价(单价包括:运输费、泵送费、检测费、税费等所有费用):参照送货当月合肥地区建设工程材料市场价格信息正刊下浮4%计算单价。 2.3 砼/米 3 加添加剂的结算单价:防冻剂 10 元;抗渗 S6(加 UEA)10 元;抗渗
2、S8(加 UEA)12元;早强剂 10 元;缓凝剂 10 元;特殊指定外加剂另行协商定价。第三条 供货、供货的计量及质量控制3.1 供货:施工方提前 24 小时向供方电话预约,同时书面填写商品混凝土委托单 ;商品混凝土委托单格式由供方提供,施工单位一式三份并逐项填写(一份自留,两份报现场工程部) ,作为本批次供货各项具体要求的书面凭证。供货内容若有更改, 商品混凝土委托单也必须重新填写,否则不予发货。每批次供货的商品混凝土委托单均由供方销售服务人员及时到施工现场工程部领取。3.2 供货量的计量:供货量以混凝土运输车的实际装载量确定,施工现场施工方可采取过磅换算、料斗实量等办法对供方提供的混凝土
3、量进行随机抽验,抽验误差值为2%,每批次抽验运输车数不得少于 2 车。抽验时,若该批次混凝土抽验误差平均欠量大于 2%时,供方按该批次抽验总欠量的 10 倍予以赔偿并负责该批次抽验费用;若该批次混凝土量抽验误差在2%以内,抽验费用由施工方承担。抽验时,不同强度等级混凝土的容重换算表:砼强度等级 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55容量 kgm 3 2330 2330 2330 2350 2350 2360 2370 2380 2390 24003.3 质量要求及验收:严格执行混凝土质量控制 (GB50164-92) 、 预拌混凝土(GB14902-92
4、)和专业标准混凝土泵送施工技术规程 (GBT10-95)等规范和现行合肥市标准进行生产与施工。3.3.1 混凝土试块及实验:无论是供方还是施工方,均必须按国家标准(GB50204-2002、GB T5008-2002、GBT50087-2002)/ (GBJ107-1987 )取样、制作、养护、检测、强度评定(属施工方自身施工规范要求检测试验的,施工方检测试验,费用由施工方承担) 。3.3.2 供、施双方如对混凝土质量有争议,首先应提请本项目项目监理协调解决;协调无效时,可上报合肥市质量监督机构协调或裁决。有过错的一方不仅要承担彼此的违约责任;还要承担开发商由此而造成的所有法律责任、直接和间接
5、的经济赔偿。第四条 交货方式4.1 供方送货到开发商指定的施工现场(运费已含在单价内) 。品种、规格、数量由施工方指定专人现场签认。第五条 结算及货款支付5.1.1 供方与施工方的结算:施工现场施工方指定人员签认供方的混凝土随车发货单,其累积量即为供方混凝土发货数量与施工方的结算依据,价格执行本合同 2.2,2.3 项约定的结算单价。5.1.2 施工方与开发商的结算:施工方依据设计图纸与开发商计算各标号的混凝土方量(不扣除钢筋占用量,也不给损耗) ;若实际用量超过核定量,其超出部分由施工方承担,竣工结算时费用一次性扣除。价格均执行本合同 2.2,2.3 项约定的结算单价。5.2 货款支付:按月
6、结算付款。依据施工方签认的施工期间供方分月供货量和供货当月本合同 2.2,2.3 项约定的结算单价计算货款,开发商按使用月时间满 12 个月以后按月逐次支付,货款不计利息。第六条 各方权利及义务6.1 开发商的权利和义务6.1.1 按合同约定及时支付供方砼货款;6.1.2 按与施工方签署的相关合同结算砼施工配合费。6.1.3 对供方不按本协议履行合同,造成违约;开发商可随时解除合同,并追究供方的违约责任。6.1.4 对施工方不按本协议履行合同,造成违约;开发商可实行一次性 5000 元以上的罚款,且施工方将赔偿因此给开发商造成的所有直接和间接损失。6.2 施工方的权利和义务6.2.1 施工现场
7、,施工方应为混凝土的运输、卸料提供必备的道路、照明、设备施工环境、车辆冲洗等条件;负责协调市容、环卫等外围关系。6.2.2 每批次的混凝土浇筑,施工方应积极组织落实为供方拆接固定泵管、搭建管架、有序的安排放料、清理现场等工作。6.2.3 每批次的混凝土浇筑,施工方必须在 24 小时前向供方电话预约,同时报出商品混凝土委托单 ;商品混凝土委托单的交接要有施工方和供方的交接时间记录;有特殊要求的提前预约,以便供方及时安排生产供货。若施工方因故混凝土浇筑时间临时改变的,应及时、提前通知供方调整生产安排,否则,造成供方损失的责任由施工方承担。每批次混凝土浇筑接近完工需补方的,施工方应提前一小时与供方调
8、度联系补方,严禁二次补方。6.2.4 混凝土运输车达到工地后,施工方应及时办理验收、签认手续,运至现场的砼,施工方必须在 60 分钟内安排卸料、完成施工。若因施工方原因,造成运输车在施工现场等待时间过长,致使混凝土质量不满足施工规范的要求,其责任由施工方承担。6.2.5 若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或相关的规范规定,施工方有权拒收,并因此给施工方、开发商等造成的直接和间接损失均由供方承担。6.2.6 供方移交的备案资料由施工方检查验收,由施工方整理合格后并入施工方保证资料一起报档案馆存档。6.3 供方的权利和义务6.3.1 供方应严格按国家标准和规范组织生产,根据合同和施工方通
9、知要求,供方必须保质、保量、按时、安全的完成每一批量的砼生产供货任务。6.3.2 供方必须严格按施工方提供的商品混凝土委托单及时提供满足不同规格、品种、数量要求的砼,同一部位的混凝土必须使用同一配合比并采用同一品种规格的原材料。6.3.3 供方必须及时的向监理、施工方提供混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书及完整的合格的技术资料。资料交接应有相应的交接记录。6.3.4 供方应积极配合施工方对混凝土质量和供应量的抽查,出现争议时,供方及时派员进行协商处理。混凝土塌落度由供方按现行的施工规范控制并承担责任。6.3.5 本项目供方生产、供货、运输、施工等均应严格执行国家、地方现行的安全管理法律、法规
10、。运送车辆和随车人员进入现场后,必须服从施工方的调度指挥,遵守工地安全生产管理制度,提供优质服务。供方设备、车辆、人员在运输和施工过程中所发生的一切安全事故均由供方自己负责。若供方责任造成开发商、施工方损失的,由供方赔偿并承担相应的责任。6.3.6 供方在每次供货前应提前勘探现场,施工现场不能满足供方施工条件的,供方有权待施工条件满足后再予以供货;但供方在勘探现场后必须预先通知施工方,给施工方以足够的整改时间。6.3.7 混凝土的供应及时性必须满足施工方施工要求,供方不得以任何理由中断供货,遇到特殊原因,供方应及时采取补救措施,确保供货的正常、及时、连续。否则将按供方单方违反合同约定论处。6.
11、3.8 若供方特殊原因不能按时供货,应事先通知施工方,必须得到施工方的同意、认可后,且未给开发商、施工方造成任何损失,方可以调整供货时间。6.3.9 为保证施工的特殊需求和偶然因素,供方承诺:小方量的零星砼供方在接到施工方电话通知后 3 小时内予以安排供货。6.3.10 供方必须按规范要求确保移交资料的正确无误和完整性。在本项目,属供方供货的所有单体结构封顶后,供方必须一次性提供由供方提供的所有商品砼全额发票,否则,开发商将有权不再支付货款。第七条违约责任7.1 开发商违反合同约定逾期支付货款的,除向供方清偿拖欠的未付货款外,还应根据同期银行的贷款利率支付所欠货款的利息,逾期30 天的按每日
12、3支付违约金。7.2 施工方违约:承担违约法律责任并赔偿由此造成的开发商、供方所有的直接和间接经济损失。7.3 供方违约:承担违约法律责任并赔偿由此造成的开发商、施工方所有的直接和间接经济损失。第八条合同的解除8.1 有下列情形之一的,可以解除合同:8.1.1 因不可抗力致使合同无法履行;8.1.2 工程停建或缓建;8.1.3 因一方违约;8.1.4 法律规定的其他情形。8.2 一方要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,发出通知 7 天后合同解除。8.3 合同解除后,有过错的一方必须承担合同违约责任。第九条解决争议方式本合同在履行过程中如有争议,双方应友好协商,协商无效时,按下列途径进行解决:(一)提请合肥仲裁委员会仲裁;(二)向当地人民法院起诉。第十条其他10.1 本合同一式陆份,签订方各执两份。10.2 本合同未尽事宜,可另订立补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。10.3 本合同自各方签字盖章之日起生效。开发商:(盖章) 施工方:(盖章) 供方:(盖章)法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:地址: 地址: 地址:签订日期: 签订日期: 签订日期: