《ktv装修合同精选》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ktv装修合同精选（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 6ktv 装修合同发包人：_承包人：_按照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第 1 条工程概况1.1工程地点：_1.2工程内容：房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。1.3承包式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。第 4 条发包人工作4.1指派_为发包人驻工地代表，负责合同
2、履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 6修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包
3、人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第 5 条承包人工作5.1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规切设施和工程成品进行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第 6 条材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 6标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂
4、名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。第 8 条工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准(可选择优良或合格)。8.2优良
5、工程等级增加的经济支出_。8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 612.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)
6、由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：_。第 13 条争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 6(1)提交大连仲裁委员会仲裁;(2)依法向工程所在地人民法院起诉。第 14 条不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：_。第 15 条保险_。第 16 条合同生效16.1合同生效日期：_年_月_日第 17 条合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_。第 18 条合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证：发包方：_身份证号：_;承包方：_身份证号：_。第 19 条其它约定_。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_年_月_日_年_月_日签订地点：_精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 6
