合同员复习资料

《合同员复习资料》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同员复习资料（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、合同员复习资料判断题1、仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外。 （）2、合同实施前，合同谈判人员应进行合同交底。 （ ）3、以总包方式订立的建设工程合同，分包人就其承包的工作与总承包人一起向发包人承担连带责任。 （ ）4、承诺的内容可以与要约的内容不完全一致。 （ ）5、建设单位应当自领取施工许 可证之日起三个月内开工，因故不能按期开工的， 应当向发证机关申请延期，延期以两次为 限，每次不超 过三个月。 （ ）6、因发包人原因不能按照协议书约 定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。 （）7、承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程 师同意

2、顺 延的工期竣工。 （）8、实行工程预付款的，预付时间应不迟于约定的开工日期前 10 天。 （）9、发包人不按合同约定支付工程款（ 进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。 （）10、迟到的承诺原则上有效，但要约人及时通知对方不接受的除外 。（）11、欺诈订立的合同并非一律无效 。（）12、定金不能超过主合同标的 额的 20%，超过部分无效 。（）13、一方希望和他人订立合同的意思表示，在性质上属于要 约邀请（ ）14、合同纠纷的当事人不服仲裁裁决的，可以申 请重新裁决或者提起 诉讼。 （ ）15、工程师要求对已经隐蔽的工程重新 检验的，不

3、 论是否检验 合格，工期相应顺延。 （ ）单选题1、因工程师指令失误或其他非承包人原因 发生的追加合同价款，由（ B ）承担。A、承包人 B、发包人 C、分包人 D、承包人与分包人2、当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院（A ），仲裁协议无效的除外。A、不予受理 B、可予受理 C、进行 调理3、下面关于工程建设项目招标规 模标准说法错误的是（ D ）。A建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的， 经项目主管部门批准，可以不 进行招标B依法必 须进行招标的项目，全部使用国有资金投资， 应当公开招标C招标 投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇D施工单项合同估算价在 10

4、0 万元以上的必须进行招标4、工程具备隐蔽条件或达到专 用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前（ C ）小时以书面形式通知工程 师验收。A、24 小时 B、8 小 时 C、48 小 时5、格式条款是指（ D ）A、合同示范文本中的通用条款 B、合同当事人协商达成一致的合同条款C、合同条款中指明的国家标准 D、招标文件中的合同专用条款6、承包人如需要更换项目经理，应至少提前 A 以书面形式通知发包人，并征得发包人问忠。后任继续行使合同文件 约定的前任的职权，履行前任的义务。A. 7 天 B. 15 天 C. 30 天7、甲公司乙公司签定施工合同，约定由乙公司为甲公司建房一

5、 栋。乙与丙签定内部承包协议,约定由丙承包建设该房并承担全部经济和法律责任，乙收取丙支付的工程价款 总额的5的管理费。问下列关于乙与丙 约签定的内部承包协议 的说法，正确的是（ A）A、该协议为转包合同，无效B、该协议 为转包合同，有效C、该协议 为分包合同，有效D、该协议为违法分包合同，无效8、根据1 工程建设项目施工招 标投标办法第 74 条的规 定，投 标人互相串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招 标人或者评标委员会成员 行贿的手段谋取中标的，中 标无效，由有关行政监督部门处以项目金额（ B ）A、3以上 ,ll 以下； B、5 以上 ,l0 以下；C、7以上 ,l3 以下； D

6、、l0以上 ,15 以下。9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标 准， 订立合同时约定的合同工期概念应为，从（ C ）的日历天数计算A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同 签字日起按招标文件中要求C、合同 约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同签字日起按招标文件中要求10、应以（ B ）为最优投标书A、投标价最低 B、评审标 价最低 C、评审标 价最高 D、评标得分最低多选题1、一方当事人依照民事诉讼法的有关 规定向人民法院申请执 行仲裁委员会的裁决时，被申请人提出下列那些情况，经人民法院 审查核实后，裁定不予执行：（ABCD）A、没有仲裁协议的；B、裁决的事 项不属于仲裁协

7、议的范围或者仲裁委员会无权仲裁；C、裁决所根据的证据是伪造的；D、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据；2、国家融资项目的范围包括：（ ABCD）A、使用国家发行债券所筹资金的项目；B、使用国家 对外借款或者担保所筹资金的项目；C、使用国家政策性贷款的项目；D、国家授权投标主体融资的项目；3、招标人或者招标代理机构有下列哪些情形 时，有关行政监督部门应当责令限期改正，根据据情节可处于三万元以下的款：（ABCD）A、自招标文件或资格预审文件出售之日起停止出售之日止，少于 5 个工作日的；B、不具 备招标条件而进行招标的；C、不按照 项目审批部门核准内容进行招标的；D、邀请招标不依法发出投标邀请

8、书的；4、合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（A、B、 C、D ）确定的价格履行A、协议补充 B、按照有关合同条款确定C、按照交易 习惯确定D、按照订立合同时履行地的市场价格履行E 按照订立合同时订立的市场价格履行5、因下列（ A、B、C、D）原因造成工期延误，经工程师确认，工期相 应顺延： A 、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；B 、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；C、 工程 师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常 进行；D、 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累 计超过 8 小时；E 、大雨、暴雨6、质量

9、保修书的主要内容包括：（ A、B、D、E）A、保修项目内容及范围 B、保修期 C、保修人 员 D、保修责任 E、保修金的支付方法7、下列关于合同生效的要件中，正确的是（ A、B、D、E ）A、当事人的主体资格要合格 B、当事人的意思表示要真实C、合同不 违反法律、行政法 规D、合同不损害社会公共利益E、具备法律要求的合同形式8、从事建筑活动的建筑施工企 业、勘察 单位、设计单位和工程监理单位 ,应当具备下列哪些条件：(A 、B、C、D) A、 有符合国家规定的注册资本 ；B、 有与 其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员；C、 有从事相关建筑活动所应有的技术装备 ；D、 法律、

10、行政法规规定的其他条 件。9、根据 中华人民共和国建筑法 第 42 条之规定 , 下列哪些情形 , 建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续 ：(A、B、C、D A、 需要临时占用规划批准范围以外场地的 ；B、 可能 损坏道路、管线、电力、 邮电通讯等公共设施的 ；C、 需要 临时停水、停山、中断道路交通的 :D、 需要进行爆破作业的 。10、下列关于承包的表述错误 的是 :(C、D)A 、在联合共同承包中 , 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的 , 应当按照资质等级低的单位的业务许可范用承揽工程；B 、大型 建筑工程或者结构复杂的建筑工程 , 可以由两个以上的承包单位联合共同承

11、包；C 、承包 单位可以将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人 ；D 、承包单位可以将其承包的全部建设工程转包给他人 。问答题（一）、合同中应明确各方哪些情况下属于 违约?答:发包人违约。当发生下列情况时：(1)发包人不按时支付工程预付款；(2)发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；(3)发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；(4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其 违约给承包人造成的经济损 失， 顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。承包人违约

12、。当发生下列情况 时：(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师 同意顺延的工期竣工；(2)因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；(3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其 违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。一方违约后，另一方要求违约 方继续履行合同时， 违约方承担上述 违约责任后仍应继续履行合同。（二）、在合同通用条款中，工程量确认是如何规定的？答：（1）承包人应按专用条款约定的时间，向工程 师提交已完工程 质量的报告。工程 师接到报告后 7

13、 天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量， 计量结果有效，作为工程价款支付的依据。（2）工程师收到承包人报告后 7 天内未进行计量，从第 8 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按 约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。（3）对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程 师不予计量。（三）、质量保修书的主要内容包括是什么 ?我国法规中对质量保修期限是如何规定的?答:(1) 质量保修项目内容及范围；(2) 质量保修期；(3) 质量保修责任；(4) 质量保修金的支付方法。我国法规中对质量保修期限是在正常使用条件下，建 设工程的最低保修期限 为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基 础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年；（3）供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程， 为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。