《项目土方回填分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目土方回填分包合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1沈阳全运村项目土方回填施工合同甲方（总包）：江苏南通二建集团有限公司沈阳分公司全运村项 目 部乙方（分包）： 沈阳市全盛泉物流有限公司按照中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法以及有关法律、法规，经双方协商一致，签订本土方分包施工合同，以资共同遵守。一、工程溉况：1、工程名称：绿城沈阳全运村项目一期 R-16 地块（四标段）2、工程地点：沈阳浑南新区沈本大道莫子山村3、工程内容：基坑四周土方回填 4、施工方案：按甲方提供的图纸为准，及建设方、甲方认可的施工方案 二、施工日期：合同生效后，乙方按甲方指定时间进场施工，进场机械设备、车辆等数量，以甲方要求为准，施工进度以甲方所排的计划为准
2、，乙方的施工进度必须绝对满足甲方进度要求。三、工程质量及验收标准： 回填土内不得含淤泥、树根、草皮和有机物等杂物。回填顺序和标高均按甲方施工人员指定并满足国家及沈阳市的现行质量标准及规范。四、承包范围1、甲方委派的基坑回填土按立方计算(回填至基坑四周自然土面高)；2、甲方认为需乙方施工的其它工作。五、合同单价1、工程量：回填土方量按甲方和业主结算量为准。2、价格：回填土每立单价按甲方和业主结算单价下浮 12%（不含税） ，甲方和业主的结算单价中各类取费费用属甲方，与乙方无关。上述单价已包含人工费、材料费、机械费、运输费、管理费、利润等一切相关费用。基坑回填已包括挖机进退场、土方申报费、市容环卫
3、监察处理、回填土土料等一切与本工程土方施工相关的全部费用。六、付款方式：21、土方回填完成 50%后，支付已完成工程量的 30%工程款，其余工程款在完工 2 个月内付清。七、甲方工作：甲方对乙方的工期、施工质量全面管理，配合乙方分包施工，具体工作如下：1、开工前向乙方提供施工用的水、电、临时仓库等工作设施，费用由乙方负责。2、甲方办理好有关建设所需要的手续，乙方应当提供所需的资料及相关配合工作。3、监督乙方做好施工现场的安全施工和文明施工，将乙方的设备和工程质量管理纳入甲方的质量管理体系中，严格把好质量关。4、乙方进场时，负责对乙方进行必要的施工技术交底和安全交底，并提供合理的施工工作面。5、
4、分包工程上的要求、通知等以书面形式通知。6、甲方派 陆允冲 负责此项目的进度、质量、安全控制，并有权对乙方进行技术、质量监督。八、乙方的工作：乙方严格按照施工图的设计要求和标准及建设工程质量验收规范进行施工，保证工程质量达到规定的要求，并按约定的工期完工，具体工作如下：1、乙方必须具备土方工程施工资质，并指派 负责本分包工程。办理好有关施工和外界的交通、环卫、施工噪音等所有的管理手续和关系协调。2、乙方自行负责其所雇佣的施工人员的安全施工教育。乙方对自带的设备、工具及半成品自负看守防盗，如有失窃，责任自负。进场前，先与甲方签订安全施工协议，做好安全培训、教育和交底工作。3、严格履行本专业分包工
5、程施工所需的各项工作，接受甲方的协调管理，乙方保证按照施工组织设计组织施工。4、确保施工工程产品质量，及时向甲方、监理报审材料，提供有关质量资料，施工中配合好甲方、监理工程质量验收等工作。5、严格按照甲方批准的进度计划施工，接受甲方、监理、业主的进度检查、监督工作。6、乙方对本分包工程不得再对外转包。如私自再对外转包，甲方可以拒绝支付工程款。7、乙方需充分考虑到施工现场场地狭小，局部基坑回土困难。九、工期31、乙方必须按照甲方的开工日期开工，如未能按时开工，乙方承担延迟责任，赔偿甲方损失。并严格按照甲方所排的挖土进度计划表施工。2、甲方或监理、业主如发现乙方工程质量存在问题如需停工，乙方应按照
6、要求停工，整改完毕通过验收后并等甲方通知后方可复工。工期不顺延并且赔偿甲方损失。3、乙方未按甲方指定计划完成工期进度，必须向甲方作出书面报告，并承担相应的违约责任。工期每延误一天，乙方向甲方按每天 3000 元支付违约金，并直接在工程款中直接扣除。4、如甲方认为乙方已无法完成本工程进度，甲方有权更换回填土单位，乙方必须无条件退场。工程量按实际挖土量计算，价格按本合同单价的 80%结算（工程款在 3 个月内结清）。十、工程质量：1、乙方应随时接受甲方、业主及有关质量监督站的检查和验收，并按要求返工，承担由自身原因造成的损失。施工期间，由乙方全面负责成品保护工作，验收合格后，成品保护工作移交甲方。
7、4、施工质量必须符合国家标准和沈阳市有关规范规定。如乙方施工质量达不到合格等级，乙方必须返工，并承担由此造成的相关费用，工期不予顺延。十一、工程安全、文明施工1、乙方应按照甲方的有关规定，确保工地文明施工。乙方在施工现场设置消防器材，采取严格的安全防护措施进行安全施工，承担因自身安全措施不力造成的事故责任和全部费用，并承担因此而造成甲方被有关政府主管部门的经济处罚的费用。2、乙方必须对其成品进行保护，如出现地面损坏、失火、偷窃等造成业主损失的，一切责任及损失均由乙方负责。3、发生安全事故，乙方应及时负担起立即抢救的责任，并及时通报甲方，双方为积极抢险创造条件，费用由责任方承担。十二、竣工验收：
8、1、竣工日期：乙方完成所有工程，并经甲方、监理、业主及质量监督站验收合格之日。乙方在竣工退场后的工程管理、保护责任由甲方承担。2、竣工验收未能通过，乙方需返修后再次组织验收，费用由乙方承担。3、乙方在竣工验收后一周内办理完移交手续，并清理退场完毕。十三、违约1、因合同履行发生争议，双方应在不影4响工程正常施工的前提下协商解决；不能解决的，可以直接向施工所在地人民法院提起诉讼。发生争议后，双方应保护好已经完成的工程。十四、合同生效与终止1、本合同自双方代表签字并盖章后生效，在支付完全部款项后自行失效。2、本合同一式四份，双方各执二份。甲方：江苏南通二建集团有限公司沈阳分公司全运村项 目 部 （盖章）法定代表人：委托代表人：乙方： （盖章）法定代表人：委托代表人：签订时间： 年 月 日
