《铝合金百叶窗合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《铝合金百叶窗合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1建设工程施工合同甲方：南通市城镇房地产开发公司 乙方：南通市八建集团有限公司 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包条例等法律法规，及（ GF-91-0201）建设工程施工合同条件，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1：工程名称：铝合金百叶窗 工程内容：铝合金百叶窗的制作及安装 工程数量：按实量施工面积结算承包范围：新苑华庭铝合金百叶窗 1.2 质量标准：满足国家规范及行业标准。 1.3 质量等级：符合国家及行业标准，一次性验收合格1.4 合同价款：单价为 216.00 元/m 2,施工面积约 988.26m2，总价约为213464 元，结算时按监理及甲方的确认的
2、面积为准。以上价格中含材料制作、运输、安装、税 费、利润、配合费等所有完成此工程所需的费用。1.5 承包方式： 甲方委托乙方采购产品及安装。第二条 甲方驻工地代表： 任东军 第三条 乙方驻工地代表： 吴进国 第四条 甲方工作4.1 施工完成时间的要求：具体进场时间按甲方项目部通知为准，接通知后 5 个日历天内必须进场施工，30 天内施工完毕。4.2 协调好现场提供产品堆放的仓库；4.3 在乙方开始施工前协调好供乙方施工所需的水电接口；4.4 施工场地内主要干道不影响乙方车辆通行及能正常卸货；4.5 协调、配合乙方施工；第五条 乙方工作5.1 施工图和配套设计要求： 按施工图要求施工 。5.2
3、提供计划、报表的名称、时间的份数： / 5.3 施工保护工作的要求：同总承包单位协商，做好施工保护工作，要求在施工过程中总包单位应避免人为损坏成品。5.4 向甲方提供办公和生活设施的要求 / 5.5 对施工现场交通和噪音的要求 / 25.6 成品保护的要求：交付用户前由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。 5.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求 / 5.8 施工场地整洁卫生的要求 工完料尽，卫生文明施工 。 5.9 承担该分包项目招投标及总包合同报建时发生的相关费用。第六条 工期延误按协议工期每延误一天，乙方支付违约金额：总造价的千分之一，另由于乙方原因造成总包单位的有关罚款由乙方承担。
4、 第七条 工程款支付7.1 工程款支付金额和时间：工程结束后付合同总价的 50%,竣工验收合格审计后付至审计额的 95%，余款在工程 验收合格并交付后两年内付清.第八条 甲方供应材料设备甲方供应材料设备的要求： / 第九条 乙方采购材料设备：本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场。不按要求退场的，造成的损失由乙方负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，造成的损失由乙方负责。第十条 竣工验收10.1 分项验收必须在初验前 10 天完成 10.2 乙方在其分项验收后 5 天内将相关验收资料一式肆份交于甲方及总包单位。 第十一条 保修11.1 保修内容及
5、范围：乙方所制作安装的铝合金百叶窗，乙方应当在接到保修通知之日起天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，有关费用由乙方承担。当出现影响住户生活时， 应急维修应随叫随到，或甲方可委托他人应急修理，费用由乙方承担。11.2 保修期：质量保修期自工程竣工验收合格后实际投入使用之日起计算，工程保修期为两年。11.3 保修金额和支付方法:保修金为经审计通过的工程总造价的5%，在保修期满后结清。第十二条 争议或违约争议或违约的解决程序：双方协商解决，解决不成提交南通市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。 3第十三条 担保本工程双方约定担保事项：乙方向甲方提供履约担保，担保金为人民
6、币壹万元整，如在本次工程中有违法违纪现象发生，则由甲方没收该保证金。第十四条 安全施工：按“合同条件”执行按有关国家规范进行施工，遵守工地各项规章制度安全施工。凡由乙方造成的安全事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。施工现场安全管理要求：1、分包单位施工方案应明确安全措施和管理制度、操作工人应进行安全交底；2、进入施工现场的人员必须服从总包管理，正确佩戴安全帽。 ）3、施工过程中应认真检查安全措施落实情况，确保无安全事故发生（按照土建单位的合同约定执行）。第十五条 其它18.1 由于土建或其它方配套工作的延误则安装期相应顺延，但需得到相关方面的书面认可18.2 产品进场后，由甲方、监理进行抽查；18.3 质量要求按行业规范验收；18.4 结算时以甲方及监理核定数量为准。18.5 乙方进入施工现场后必须服从甲方及总包单位的统一管理。第十六条 合同一式柒份，双方各执叁份，经甲、乙双方代表签字盖章后生效，另送一份至港闸区纪委备案。甲方（章）： 乙方（章）：地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：邮政编码： 邮政编码：订立日期： 年 月 日
