《土石方工程施工合同实例》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土石方工程施工合同实例(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、土石方工程施工合同甲方:(发包方)乙方:(承包方)根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利义务和责任。确保工程任务的全面完成,在自愿平等的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。一、工程概况(1)工程名称:*项目土石方工程(2)工程地点:(3)工程范围:A、包挖、运、填、整平(1 公里以内) ,本合同土石方工程量暂定约 200 万立方米。B、本工程所有挖方全部回填于现有取土区正前方的大山坑。C、石方爆破、清运及外运土石方超出回填区,单价另议。(4)工程总造价:经双方确定本合同综合单价 元/m 3,全部工程造价暂定为人民币 6000 万元(大写陆仟万元人民币) 。
2、二、工程期限本工程计划 2012 年 5 月 25 日开工(具体以甲方开具的开工通知书为准) ,施工期为 180 天,若发生不可预见或不可抗力时,工期顺延。三、工程质量乙方根据甲方提供的图纸及涂料进行施工。确保工程质量、工程竣工验收时,应按图纸和验收标准执行。四、工程价款结算(1)本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校运后作为最终结算的依据,按实际签证结算。(2)工程价款结算与拨付方法:甲乙双方签订正式合同文本生效后,甲方开具开工通知书三个工作日后,拨付预付款按合同总造价百分之三予乙方(按暂定200 万 m3 计算) ,乙方才进场,而后按工程进度每 20 天结付一次,直到竣工。甲方预付工程
3、款百分之三中途不回扣,于合同约定竣工验收时扣回。五、双方责任(1)甲方负责理顺当地村民关系,征地赔偿、电杆迁移、水电到位等费用。(2)甲方负责提供施工员,对该工程放样、测量。(3)对于甲方原因造成或乙方施工机械及运输车辆误工或停工,甲方负责机械停置台班费及相关的实际损失,并相应顺延工期,机械停工赔偿计算为挖掘机、装载机、汽车、推土机,赔偿 2000 元/天,工人 300 元/ 天,若停工天数超过 15 天,乙方有权解除本合同。(4)甲方不按合同规定预付或结算工程款,乙方有权停工及解除合同,除支付合同规定过的预付或结算工程款外应按逾期天数。以每天按逾期款项的千分之二支付滞纳金。(5)乙方根据甲方
4、提供的施工图纸和相关资料编制施工方案并经甲方同意后施工。(6)乙方应制定安全措施,施工过程中若发生伤亡事故一切责任由乙方承担。(7)乙方应台理组织施工,保证工程按期完成,工期每提前一天,甲方奖励乙方壹万元。同奖同罚。(8)乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。六、合同纠纷本合若发生争议,由甲乙双方友好协商解决。若协商不成可依法向人民法院起诉。七、附则(1)本合同自双方盖章签字后生效。工程竣工验收后自行失效。(2)本合同中有未尽事宜。双方可以根据具体情况议定另订条款。以便共同遵守。(3)本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方(签章): 代表人: 乙方(签章): 代表人: 签订时间:2012 年 月 日