《银行装饰工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行装饰工程施工合同（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装饰工程施工合同甲方（建设单位）: （以下简称甲方）乙方（施工单位）: 泰安市阳光逸彩环境艺术设计有限公司 （以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法和山东省建造工程装饰装修管理办法以及国家与地方的有关规定，为明确双方的义务与经济责任，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1 工程名称: 1.2 工程地址:1.3 承包范围: 1.4 承包方式: 包工包料1.5 工期期限:本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工，共 天。1.6 工程质量: 优良1.7 工程造价：（人民币大写） 第二条 甲方工作2.1 开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交
2、底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2 指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3 委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续
3、。协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。第三条 乙方工作3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2 指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3 严格执行施工规范，安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸说明或作法进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施
4、工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6 工程竣工未移交甲方之前，负责现场的一切设施和工程成品的保护工作。第四条 关于工期的约定4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.2 因甲方未按约定完成工作（如付款、配套设施、自购材料） ，影响工期，工期顺延，同时办理延期签证手续。4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工 8 小时以上（一周内累计计算）
5、 ，工期相应顺延，同时办理延期签证手续。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范 （JGJ7391） ，建筑安装工程质量检验评定统一标准 （GBJ30088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检验与验收手续。乙方通知甲方后，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，并详细书写验收内容或拍摄隐蔽工程的照片，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理
6、复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期应予顺延。5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用有甲方承担，工期顺延。5.5 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.6 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 2 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定日期内未予验收，则视为合格，同时承担乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1 双方商定本合同最终造价，依据现场签订的材料单价及各类签证作为结算依据，同时根据相关定额规定，结合实际工程量进
7、行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款时间及进度 拨款数额占比 金 额6.3 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出书面异议，视为同意，并在 天内结清尾款。留 5%的质保金，质保期自竣工之日起一年结束。第七条 有关安全和防火的约定7.1 甲方提供的施工图纸和作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。7.2 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程 、 建筑安装工人安全操作规程 、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。7.3 由于甲方确认的图
8、纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。7.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第八条 奖励和违约责任8.1 乙方施工工期过半，甲方不按合同约定时间支付工程款的，甲方收到乙方付款通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知 3 天后停止施工，甲方应从应支付之日起加付应付款额 作为违约金，并承担违约责任。8.2 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。8.3 由于乙方原因，逾
9、期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。8.4 乙方按照甲方要求，全部或部分工程达到优良标准时，除按本合同 5.2 款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为奖励。8.5 乙方应妥善保护甲方提供的设备和现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。8.6 甲方未办理任何手续，擅自同意拆该原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款） ，由甲方负责并承担损失。8.7 未经甲方同意，乙方擅自拆该原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款） ，由乙方负责并承担损失。8.8 未办理验收手续
10、，甲方提前使用或擅自动用，则视为验收通过，由此造成的损失由甲方负责。8.9 因一方原因，合同无法继续履行时，应提前三日通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第九条 争议或纠纷处理9.1 本合同在履行期间，双方发生争议时在不影响工程进展的前提下，双方可协商解决或请有关部门进行调解。9.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意可向当地人民法院起诉。第十条 工程保修10.1 工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知两天内组织验收，填写工程验收单，工程款全部结清后，办理移交手续，填写工程保修单，甲方无正当理由不参加工程
11、验收或到期未提出异议，即视为同意，并在三日内接清尾款。如甲方在竣工验收合格后十五日内未向乙方付清尾款，则视为甲方自愿放弃保修权，工程保修期限及其它条款参考质量保证书。第十一条 附则11.1 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方 份，监理方执 份。11.2 本合同履行完成后自动终止。11.3 附件（1） 施工图纸或作法说明（见附页）（2） 工程预算书或工程报价单（见附表）（3） 工程变更单、工程验收单、工程结算单（4） 设计变更（5） 其它上述附件均为合同的组成部分，与合同正文具有同等效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代 理 人： 代 理 人：单位地址： 单位地址：泰电 话： 电 话：05传 真： 传 真：0开户银行： 开户银行：工商户 名： 户 名：泰安市阳光逸彩环境艺术设计有限公司帐 号： 帐 号：1604040119020131351年 月 日 年 月 日
