《实用的施工合同合集九篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用的施工合同合集九篇（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、实用的施工合同合集九篇施工合同 篇1甲方：乙方：甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务，为明确双方权利和义务，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况和造价1、 工程名称：2、 工程地点：3、 住房结构：房厅4、 建筑面积：,施工面积： m。5、 装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表6、 承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)。7、 总价款：￥元，人名币(大写)：元。 其中：设计费： 元，管理费： 元。材料费： 元，人工费： 元。税 金： 元，其他费用： 元。工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的
2、工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算，增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。8、 工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期为 天。二、甲方工作1、开工前，全部腾空或部分腾空房屋，清楚影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居，陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方承担。2、向乙方提供施工所需的水、电等设施。3、协助乙方办理施工申请，审批等手续，并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。4、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。5、甲方指派人员参与或监督工程施工的，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。6、及时履行乙方
3、的其他协助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。3、严格按照双方签订的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。四、工程价款及结算1、工程款付款方式：(1)、工程款付款按下表支付工程款付款时间表双方同意以报价单为本工程单价及数量的基础约定，结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。五、关于双方责任的约定1、甲方责任：因甲方原因影响工期，工期相应
4、顺延，并承担C、D、E、F条款原因造成乙方的的损失;A、不能按期、按时供时供水电;B、不能保证每天由10小时工作时间(含加班时间);C、不能按期提供自购的材料、设备;D、提供的材料设备不符合质量或规格造成反工;E、不能按期付工程款F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的浪费;G、逾期验收;H、因甲方原因终止合同，而施工工程质量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不可预见的原因。2、乙方责任：A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担;B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装的质量问题，乙方免费维修;C、乙方施工过程中
5、违反操作常规造成的人员伤害，责任由乙方负责;D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。六、工程质量及验收1、乙方必须严格按甲方签订的图纸施工安装。2、在施工过程中，甲方提出变更设计，增减项目，应及时通知乙方。3、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。5、工程竣
6、工，甲方付清工程尾数后，甲、乙双方签署工程保修单。乙方同时提供竣工图，凭保修单实行保修，保修期从竣工验收合格之日算起。七、违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款的 %加付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付3、工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九、双方签订的装饰工程报价单、施
7、工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同据、具同等效力。十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2发包方： (以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：一、 工程范围及内容：1、 乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;3、 由于本地块地质原因，乙方必须对
8、围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用;4、 该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，C15砼垫层，300宽300高C20钢筋砼地梁，墙体为240mm墙。墙身高度为500mm，墙柱高度为2200mm，每约4100mm为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。二、 工程质量：1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准;2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。三、 工期：严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工
9、期按时、质保、安全完工，该工程从20xx年1月16日开始进场，20xx年2月5日前完工。四、 工程价款及支付：1、工程价款：A： 本合同所承包的砖砌围墙，单价为300元/ m (此价格不含木桩价格，另计)，暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7M)，单价为200元/m,暂定总长为120 m, 工程价款为2.4万元左右;C：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2M)，单价为120元/ m，暂定总长100 m，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。2、工程款的
10、支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。四、成品及半成品保护：1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费)，乙方方可进行维修处理。五、甲方责任、权利、义务1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;
11、2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利;3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题;4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。六、乙方责任、权利、义务1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象;3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工;4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，
12、双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可进贤县人民法院起诉。九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工
13、程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：一、工程承包范围、内容及要求(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。(二)工程标准及要求：1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70，石子、白灰、素土压实302、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20、C30标准 18厚3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18厚二、双方权利和义务(一)甲方权利和义务1、负责场地通水和通电的保障2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。3、按合同约定支付工程款。(
14、二)乙方的权利和义务1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。三、工程价款结算及给付办法(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。(二)工程价款采用不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。1、园区景观主干道按标准 元/ , 合计 元2、园区步行区道路按标准元/ ，合计 元。3、园区车行区道路按标准元/ ，合计 元。(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。四、安全文明施工：
