《合同-专用条款》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同-专用条款（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同-专用条款 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。一、词语定义及合同文件1、词语定义（详见通用条款）2、合同文件组成及解释顺序2.1合同文件组成及解释顺序如下：合同文件应能相互解释、互为说明，组成本合同的文件及优先解释顺序按通用条款约定排列，招标文件也作为合同文件的组成部分3、语言文字和适用法律、法规3.1本合同除使用汉语外，还使用 不采用 语言文字。3.2需要明示的法律、行
2、政法规：国家现行法律、法规及省、市有关规定。4、适用标准、规范4.1适用标准、规范的名称：国家现行标准、规范。发包人提供标准、规范的时间：不采用4.2国内没有相应标准、规范时的约定：不采用5、图纸5.1发包人向承包人提供图纸套数： 陆套发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7日内5.2发包人对工程的保密要求和保密期限：不采用6、通知6.1承包人的地址： 大许市甘井孑区南松路 1号6.2 发包人的地址： 大连市甘井子区东纬路 99号工程师的地址：大许市甘井孑区东纬路99号二、工程管理人员7、工程师7.1监理单位委派的工程师姓名：7.2发包人代表的工程师姓名：李春喜、张振功7.3其他需要取得发包
3、人批准的权利：详见授权书8、项目经理8.1项目经理姓名：周玉谦项目经理证号:1102100028三、双方一般权利和义务9、发包人工作9.3发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前施工现场所有障碍物活理完毕并具备施工条件(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前将水、电、电讯接致双方商定的指定地点(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前开通并保证施工通 行的需要(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前3日内(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前应办 完施工所
4、需全部证件和批文手续(6) 水准点与座标控制点交验要求： 开工前5日内由发包人以书面形式向承包人交验、由测绘部门定点、给定高程点(7) 图纸会审和设计交底时间： 承包人接到施工图纸一周内(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 提出保护措施，并承担相关费用(9) 双方约定发包人应做的其他工作：不采用发包人委托承包人办理的工作：不采用10、承包人工作10.2承包人应按约定时间和要求完成以下工作：(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 不采用(如需要，以补充协议方式予以明确)(2) 应提供计划、报表的名称及完成
5、时间： 每月25日向发包人提供上月实 际完成工程量及形象进度报表，下月工程进度计划报表各三份(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：如未履行义务造成工程、财产和人身伤害，承担责任及费用(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：不采用(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按 规定办理有关手续，所需费用由承包人负责(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 成品保护及费用由承包人 负责，工程竣工验收后移交发包人(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、 古树名木的保护要求及费用承担： 如需承包人保护.所需费用由发包
6、人承担(8) 施工场地活洁卫生的要求： 执行建设工程文明施工现场管理规定(9) 约定承以应俪勺其M乍及费用承担:按招标文件规定执行四、施工准备11、施工组织设计和进度计划11.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和工程进度计划的时间和要求：开工前7日内,提供施工组织设计和工程进度总计划一套工程师确认的时间:报送后5日内11.2群体工程中有关进度计划的要求： 不采用12、施工准备12.8发包人提供给承包人的工地范围、时间及次序约定：开工前7日内提供全部施工场地12.10红线外临时占地租用费用承担约定： 不采用五、施工工期13、开工及延误开工13.1单项工程工期约定： 不采用13.3延期开工损失赔
7、偿及限额约定：不采用16、工程竣工16.3提前竣工的约定：不采用六、材料设备供应17、发包人供应材料设备17.1发包人供应材料设备活单(可另附贞)： 不采用17.5发包人供应材料设备的结算办法：不采用18、承包人采购材料设备18.1承包人采购材料设备的约定： 工程所需材料、设备由承包人自采，进场材料、设备必须合格、符合设计和招标文件要求、并经检测部门复试及甲方、监理认可方可施工和安装18.5由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂家或供应商。19、材料设备的检验19.3检验费用的约定：(1) 承包人承担检验费用的材料、设备：按通用条款第19条规定执行(2) 发包人承担检验费用的材料、设备：
8、按通用条款第19条规宋执行七、工程质虽和检验24、工程试车24.1工程试车内容和费用承担：不采用八、安全与文明施工25、安全施工25.1承包人安全责任的约定： 应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由丁承包人安全措施不力造成事故的责 任和因此发生的费用，由承包人承担25.2发包人安全责任的约定： 应对承包单位人员进行安全技术交底，并对 自行外委施工项目的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行 施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用25.3发包人承包
9、人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。九、合同价款、工程虽确认和工程款支付30、合同价款30.2确定合同价款的方式：（可在确定的方式打V,其他打X）口固定价格合同可调价格合同成本加酬金合同合同价款约定后，任何一方不得擅自改变。30.3采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：执行招标文件风险费用的计算方法： 不采用风险范围以外合同价款调整方法： 不采用30.4采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用30.5采用成本加酬金合同的约定：不采用31、工程量的确认31.1本工程采用的工程量计算规则：建设工程工程量活单计价规范；其他：按图纸和技术变更单计算31.3承包人向工程师提交已完工
10、程量报告的时间：每月25日向发包人提供本月实际完成的工程量报告一式 3份32、工程款支付32.1发包人向承包人支付工程预付款的时间和金额或占合同价款的比例：合同签订后7天内，支付合同金额10%勺预付款扣回工程预付款的时间、比例：工程完成合同价款40%t,每月在进度款中 按比例扣回32.2双方约定支付工程款（进度款）的时间和金额： 合同签定后预付工程 款10% 按月支付月实际完成工作量的 80% 竣工验收后，支付至工程总价 95% 质保期期满一个月内支付余额32.7发包人未能按时支付工程款造成承包人拖欠农民工工资时，发包人承 担连带责任。十、工程变更34、确定变更价款34.2工程量变更幅度：按实
11、际发生办理结算增加部分工程量的项目单价确定方法： 原投标文件中已有的项目按投标文件相应内容的综合单价执行；投标文件中没有的项目，按实际发生办理结算减少部分工程量的项目单价确定方法： 同上合同中没有适用或类似丁变更工程的项目价格，变更价款确定方法： 执行 2004年辽宁省建筑工程消耗定额及辽宁省装饰装修工程消耗定额 ，按造 价管理部门审核的企业规费标准进行取费，材料价格执行当时当地市场价格H一、竣工验收与结算35、竣工验收35.1承包人提供竣工资料的约定：工程竣工后15日内向发包人提供竣工图三套（含资料）35.9中间交工工程的范围和竣工时间的约定：不采用十二、工程质虽缺陷保修（详见附件3工程质量
12、缺陷保修书）十三、违约、索赔和争议38、违约38.1通用条款第32.1款约定发包人不按时支付工程预付款应承担的违约责任：执行通用条款相关规定通用条款第32.2款约定发包人不按时支付工程进度款应承担的违约责任：执行通用条款相关规定通用条款第36.5款约定发包人不按时支付工程竣工结算款应承担的违约责任：执行通用条款相关规定，发包人收到竣工结算报告及结算资料后28日内无正当理由不支付工程竣工结算款，从第 29日起按承包人同期银行贷款利息 支付工程款拖欠部分的利息，并承担其他违约责任发包人违约的其他违约：由于发包人办理相关工程证件寻续造成的停工与罚款, 以及停工造成的工期延误和经济损失，由发包人承担责
13、任，并对承包人按实补偿38.2通用条款第16.2款承包人未按时竣工应承担的违约责任：因承包人原因造成竣工日期拖后、每延误一天罚款 1000元、累计不超过工程总造价的2%通用条款第20.1款工程质量达不到合同约定的标准，承包人应承担的违约 责任：工程质量达不到双方约定标准，承包人负责整改直至达到标准，并承担由此给 发包人造成的直接损失承包人违约的其他责任： 不采用40、争议40.1解决争议的约定：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商 解决，协商不成的，米用下列第 （）种方式解决：（一）提交 大连市仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十四、施工分包41、施工分包40.1本工程发包人同意承包人分包的工程：承包人分包工程前需征得发包人同意分包施工单位为:同上十五、不可抗力42、不可抗力42.1 双方关于不可抗力的约定： 执行通用条款第 42 条相关规定十六、保险和担保43、工程保险本工程双方约定投保内容如下：(1) 发包人投保内容： 建筑工程保险(2) 发包人委托承包人办理的保险事宜： 不采用(3) 承包人投保内容：负责施工人员的人身意外伤害保险44、工程担保本工程双方约定担保事项如下：(1) 发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：按合同价款的10% 提供支付(保函)担保合同作为本合同附件。(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 按合同价款
