《{工程合同}硫回收甲醇合成装置工程监理合同最终版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{工程合同}硫回收甲醇合成装置工程监理合同最终版（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同编号： XXXXXXXXXXXXXX项目合成气净化/硫回收/甲醇合成装置工程监理合同XXXXXXXXXXX公司与XXXXXXXXXXX公司 第一部分 协议书 委托人（全称）：XXXXXXXXXXXXXXXX 监理人（全称）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX依照中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法、建设工程监理规范(GB50319-2012)及其他有关法律、行政法规的规定，委托人监理人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程监理的有关事宜协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX合成气净化/硫回收/甲醇合成装置（简称：“本工
2、程”）。工程地点：XXXXXXXX。工程概况：详见附件1-监理工作范围、内容及要求二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。三、组成本合同的文件组成本合同的文件包括：1.协议书；2.中标通知书；3.专用条件；4.通用条件；5.附件：附件1 监理工作范围、内容及要求附件2 委托人提供的办公条件附件3 质量管理要求附件4 安全管理协议书附件5 监理组织机构和关键监理人员附件6 监理人员派遣计划附件7 保密承诺书附件8 用于本工程的主要技术装备和检测器具表附件9 履约保函附件10 廉洁协议书6.招标文件7.投标文件本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。四
3、、总监理工程师总监理工程师姓名： XXXXX ，身份证号码： XXXXXXXXXX，注册号：XXXXXXXX；五、合同价款1.详见监理费结算和支付条款。2由于非监理人原因导致合同工期延期3个月的，监理人承诺免费提供监理服务。 3.由于非监理人原因导致合同工期延期超过3个月的，无论监理费是否超出封顶价，由此发生的监理费据实结算。4.若由于监理人原因导致合同工期延期，则在合同工期延期期间发生的所有监理费不计。六、合同工期 1.监理期限：自2013年9月1日至2015年2月31日止，监理时间跨度涵盖自施工准备阶段、施工、中交、竣工验收阶段等全过程。2.合同开始日期以委托人书面通知时间为准，总工期不变
4、。七、双方承诺1.监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。2.委托人向监理人承诺，按照合同约定提供办公条件，并本合同约定支付合同价款。3. 监理人承诺为委托人免费提供三（3）个月的监理服务。4.监理人承诺监理费按货币资金或承兑汇票方式支付。 八、监理人银行资料开户名称：XXXXXXX开户银行：XXXXXXXXX 银行帐号：XXXXXXXXX九、合同订立合同订立时间：双方在签字页写明合同订立的时间。 本合同双方约定：本合同自双方法定代表人或其正式授权委托代理人签字和盖章后生效。合同份数：本合同正本一式二（2）份，双方各执一（1）份，合同副本一式八（8）份，委托人执五（5）份，监理人执
5、三（3）份。（以下无正文） 【签字页】委托人：XXXXXXXXXXXX公司（签章） 住 所：XXXXXXXXXX法定代表人：XXXX委托代理人： 签署日期： 年 月 日监理人：XXXXXXXXX住 所：XXXXXXXXXXXXXXX 法定代表人: XXXXXXXXXXXX委托代理人： 签署日期： 年 月 日 第二部分 通用条件1. 定义与解释1.1 定义除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。1.1
6、.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。1.1.4“承包商”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。1.1.5“监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。1.1.6“相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。1.1.
7、8“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。1.1.9“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。1.1.10“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。1.1.11“酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和
8、监理人以外的有关方。1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.16“天”是指第一天零时至第二天零时的时间。1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。1.1.18“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。1.2 解释1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。1.2.2 组成本合同
9、的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件；（4）通用条件；（5）附件附件1 监理工作范围、内容及要求附件2 委托人提供的办公条件附件3 质量管理要求附件4 安全管理协议书附件5 监理组织机构和关键监理人员附件6 监理人员派遣计划附件7 保密承诺书附件8 用于本工程的主要技术装备和检测器具表附件9 履约保函附件10 廉洁协议书（6）招标文件（7）投标文件双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。2. 监理人的义务2.1 监理的范围和工作内容2.1.1监理范围在
10、专用条件中约定。2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；（4）审查施工承包商提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；（5）检查施工承包商工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；（6）检查施工承包商专职安全生产管理人员的配备情况；（7）审查施工承包商提交的施
11、工进度计划，核查承包商对施工进度计划的调整；（8）检查施工承包商的试验室；（9）审核施工分包人资质条件；（10）查验施工承包商的施工测量放线成果；（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；（12）审查施工承包商报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；（13）审核施工承包商提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包商整改并报委托人；（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；（16）审查施工承包商提
12、交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；（18）审查施工承包商提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；（19）审查施工承包商提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；（21）审查施工承包商提交的竣工结算申请并报委托人；（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。2.1.3相关服务的范围和内容在专用条件中约定。2.2监理与相关服务依据2.2.1监理依据包括：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的标准；（3）工程设计及有关文件；（4）本合同及委托人
13、与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。2.3项目监理机构和人员2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。2.
14、3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的；（6）专用条件约定的其他情形。2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。2.4 履行职责监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。2.4.1在监理与相关服务范围内，委托人和承包商提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包商之间发生合同争议时，监理人应协助委托人协商解决。2.4.2当委托人与承包商之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包商所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包商的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包商予以调换。2.5 提交报告监理人应按专
