《EPC总承包合同范本复习过程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《EPC总承包合同范本复习过程（79页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、EPC总承包合同范本精品文档 (项目名称)工程总 承 包 合 同(本合同模板为EPC总承包合同范本) 发包人：承包人：年 月 日目 录(项目名称)工程1总 承 包 合 同1目 录2第一部分 总承包合同协议书9一、工程概况9二、承包方式及范围9三、施工工期10四、质量标准10五、合同价款10六、组成合同的文件10七、词语与合同条款10八、承包人承诺11九、发包人承诺11十、合同生效11第二部份 合同通用条款131. 合同131.1定义131.2标题和旁注161.3书面文件171.4法律和语言171.5合同协议书171.6文件的优先次序171.7往来文书171.8现场文件181.9承包人文件的提供
2、181.10发包人使用承包人的文件181.11承包人使用发包人的文件191.12保密事项191.13遵守法律、法规及有关规定192. 发包人192.1一般义务192.2现场的进入与使用192.3许可、批准192.4发包人有权对不合格的工程分包人行使否决权。202.5发包人终止合同的权利203. 发包人代表203.1发包人代表的职责与权力203.2对发包人代表的要求203.3发包人权利的委托213.4发包人代表权力的委托213.5发包人尽力达成一致213.6指示214. 承包人224.1一般义务224.2履约保证金224.3承包人代表234.4工程协调234.5放线244.6质量保证254.7现
3、场数据254.8合同价格的认定264.9不可预见的困难264.10不可预见的地表以下条件264.11进场路线264.12道路通行权与设施274.13避免干扰274.14进度计划274.15进度报告284.16承包人的施工设备和材料294.17安全措施294.18环境保护294.19水、电294.20承包人的现场作业304.21现场清理304.22现场安全315. 设计315.1基本义务315.2承包人文件315.3承包人的承诺325.4技术标准和规章335.5培训335.6竣工图纸335.7操作和维修手册345.8设计的错误345.9知识产权346. 工程设备、材料和质量356.1实施方式35
4、6.2样本和样品366.3检查366.4试验376.5补救工作386.6工程设备与材料的所有权387. 开工、延误和暂停387.1工程的开工387.2工期397.3工期的延误397.4其他原因引起的延误397.5工程进度397.6误期损害赔偿费407.7暂时停工407.8暂停引起的后果417.9复工418. 交工试验和竣工试验418.1承包人的义务418.2试验延误428.3重新试验428.4未能通过试验429. 发包人接收工程429.1交工证书429.2发包人的使用4310. 工程的质量保证期4311. 缺陷责任4311.1完成扫尾工作和修补缺陷4311.2修补缺陷的费用4311.3合同有效
5、期的延长4411.4未能补救缺陷4411.5移出有缺陷的部分工程4411.6进一步的试验4511.7进入权4511.8由承包人调查4511.9履约证书4511.10未履行的义务4512. 合同总价与支付4612.1合同总价4612.2支付4613. 变更4613.1有权变更4613.2变更的程序4714. 承包人的违约4714.1通知改正4714.2终止4714.3终止后的罚款4814.4贿赂4815. 承包人的权利4916. 风险和责任4916.1保障4916.2承包人对工程的照管4916.3发包人的风险4916.4发包人的风险造成的后果5016.5承包人的风险5017. 保险5017.1建
6、筑工程一切险及建筑施工机具保险5017.2第三者责任保险5117.3雇主责任险或建筑施工人员人身意外伤害保险5117.4有关保险的总的要求5118. 不可抗力5218.1不可抗力的定义5218.2不可抗力事件的影响5218.3承包人的责任5218.4发包人的责任5218.5对承包人的付款5318.6可选择的终止及免除履约义务5318.7根据法律解除履约义务5319. 友好协商与仲裁53第三部分 合同专用条款541. 合同541.1工程概况541.2合同文件及质量标准542. 总承包工程范围552.1总承包范围552.2具体承包范围详见合同附件4。553. 发包人553.1发包人553.2发包人
7、代表563.3监理工程师574. 承包人574.1承包人职责574.2履约保证金584.3转包与分包584.4承包人代表594.5质量保证595. 设计595.1设计文件595.2设计成果文件及资料的交付595.3承包人对专利权的保证605.4设计进度606. 雇员606.1雇员606.2流行性传染疾病616.3监理工程师及其雇员616.4承包人管理人员616.5安全协议616.6协调616.7承包人的管理617. 工程设备、材料和施工617.1原则617.2规定627.3承包人检验627.4发包人检验627.5共同检验627.6办理相关手续637.7责任637.8隐蔽工程637.9资料647
8、.10其它648. 开工、交工及竣工648.1开工前应办理的许可证648.2合同建设工期658.3开工、交工时间658.4进度控制与考核658.5竣工时间658.6误期损害赔偿费659. 交工试验与竣工试验669.1工程中间验收669.2设备、材料等生产现场检验669.3规定679.4无负荷试车679.5负荷试车679.6交工试验679.7功能保证值的考核699.8竣工验收699.9未能通过竣工试验7010. 发包人接收7010.1工程完成负荷试车、交工验收后，办理工程实物交接。7010.2工程投产经竣工试验合格、工程竣工资料提交完毕后，发包人向承包人颁发竣工验收证书。7011. 工程质量保证
9、期7011.1工厂性能保证7011.2质量保证期7011.3工程质量保证金7011.4工程质量保修期7111.5工程质量监督7112. 缺陷责任7112.1责任和索赔7113. 合同价款及支付7213.1合同价款7213.2发票和支付条件7214. 变更7214.1发包人原因7214.2承包人原因7214.3其它7215. 承包人违约7315.1通知改正7315.2终止7315.3功能考核7315.4赔偿7316. 发包人违约7417. 保险7417.1承包人保险7417.2发包人保险7417.3措施7418. 不可抗力7419. 索赔、争议与仲裁7419.1索赔7419.2争议与解决仲裁75
10、20. 其他7520.1标准和规范7520.2工程项目资料归档要求7521. 合同执行7621.1要求7621.2合同文本7621.3未尽事宜7621.4生效和失效7621.5合同附件清单：76第一部分 总承包合同协议书发包人：承包人：依照中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例及其他相关法律、法规和规章，双方本着平等互利、友好合作和诚实信用的原则，经充分协商，签订本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：资金来源：企业自筹二、承包方式及范围承包方式：承包人以工程EPC总承包方式，为发包人建设 生产线，及配套厂房、设
11、施。包括从地勘、工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、冷运行、与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等，完成工程所需的一整套工艺技术、设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计（初步设计、施工图设计）、采购、施工、试生产指导、质量保修及达产达标全过程的总承包工程。承包范围：由 个部分组成：（1）工艺（生产）机组,包含 机组；（2）厂房及其土建工程；（3）公辅设施。工程具体包括：详勘、工程设计、机组及配套公辅设备设计及供货、建安施工、单试、联试、冷运行、与发包人共同完成热负荷试车及功能考核等。完成工程所需的一整套工艺技术、设备和供电系统配套的各项设施的工厂设计（初步设计、施工图
12、设计）及相关工程技术服务等。三、施工工期开工日期： 年 月 日交工日期： 年 月 日施工工期： 日历天四、质量标准工程质量标准：合格（以国家法律规定的合格标准、双方签订的合同及附件规定的验收标准为准）五、合同价款本合同价款为固定含税总价人民币 万元整（大写： 元整）。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1. 本合同协议书；2. 合同附件和补充协议；3. 合同专用条款；4. 合同通用条款；5. 标准、规范及有关技术文件；6. 图纸；7. 会议纪要；8. 招投标文件。双方有关总承包工程的洽谈、变更、签证单等书面协议或文件视为本合同组成部分，最新签署的文件超越上述文件内容，以新签署
13、的文件为准。七、词语与合同条款本协议书中有关词语含义与本合同的第一部分合同通用条款分别赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、交工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任和保修全部费用。九、发包人承诺发包人向承包人承诺，在承包人依约履行合同进度后，按照合同约定的期限和方式支付合同价款。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同经双方法人代表或其授权代表签字并加盖双方合同专用章生效。发包人（合同章）名称：承包人（合同章）名称： 注册地址：注册地址： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：开户银行： 开户银行： 帐号：帐号： 电话：
