《【参考】水电工程安装合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【参考】水电工程安装合同范本（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、水电工程安装合同范本 水电是我们生活中不可或缺的东西，那么水电工程安装合同你了解多少呢? 以下为大家整理的水电工程安装合同范文，感谢您的欣赏。 水电工程安装合同范文一 甲方(发包方 ) ： 乙方(承包方 ) ： 根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规，并遵循平等、自 愿、公平、诚信的原则，就甲方的水、电、暖安装工程，以建筑面积每平方米 元，共 平方米，共计元人民币的人工费总价款承包给乙方。 甲、 乙双方达成协议如下： 第一条 工程概况及承包内容 1 水、电、暖安装工程。 2 施工地点 3 工期：年月日开工至日竣工。 4 承包内容：根据甲方提供的给排水施工图纸、电气施工图纸、采暖施工图纸及
2、 水、电、暖安装工程会审、变更记录的内容。 第二条 甲、乙双方责任的约定 1 甲方向乙方承诺，按照本合同约定的日期和方式支付给乙方本合同约定 的人工费总价款及其他应当支付的费用，并按乙方提供的材料预算计划向乙方 提供本合同工程所需合格施工材料及劳动保护用品。甲方有责任在本合同工程 施工现场协调各工种之间的交叉施工，协调不成所造成的损失及工期的延误， 责任及损失由甲方承担，工期顺延。 2 乙方向甲方承诺，严格按照本合同工程图纸设计、施工要求及国家、地 方现行的建筑按照工程标准、规范及规定进行施工，自备施工工具，耗材除 外。并向甲方承诺，由于乙方在施工过程中不按施工要求施工所造成的直接损 失或在保
3、修期内由于施工质量差、责任心不到位、不符合施工要求所造成的直 接损失，责任及损失由乙方承担。 3 本合同工程在保修期内，由于第三者人为 原因、业主使用及维护不当或所用施工材料质量差等因素所造成的损失，乙方 不承担责任及损失。 4 本合同工程在施工中或保修期内，因气候、停电等不可预见因素或不可 抗力所造成的损失或工期的延误，经甲、乙双方确认后，乙方不承担责任及损 失，工期顺延。 5 乙方进入施工现场后应严格遵守安全操作规程及相关规定。 第三条 施工材料的约定 1 乙方必须至少提前三天向甲方提交下一道工序本合同工程所需施工材料 预算清单，并注明数量及规格。 2 甲方提供的施工材料必须是符合本合同工
4、程设计及施工要求的合格产 品，并至少提前一天供应到施工现场。甲方提供的施工材料如果不符合本合同 工程设计及施工要求或质量不合格的，或没有按时到达施工现场的，乙方应及 时向甲方提出建议，甲方仍表示使用或仍延迟到达施工现场的，由此造成的损 失，责任及损失由甲方承担，工期顺延。 3 在施工过程中，甲、乙双方必须遵循平等互利的原则。甲方向乙方提供 的本合同工程施工材料到达本合同工程施工现场后，由甲、乙双方共同保管。 由于乙方直接原因所造成的本合同工程施工材料保管不当或施工浪费，并超出 施工材料废品率以外的损失，由乙方负责按原价赔偿。在施工中，乙方必须节 约用料，若故意浪费施工材料，必须按所浪费材料的原
5、价进行赔偿。 第四条 付款方式及违约责任的约定 1 甲方向乙方承诺，付款方式为水、电预留完工后付人工费总价款的 20% ，箱、盒及排水管安装完工后付人工费总价款的20% ，给水及采暖安装完工 后付人工费总价款的30% ，穿线及开关插座安装完工后付人工费总价款的20% ， 剩余 10% 工程竣工并验收合格后三个月内支付给乙方。 2 甲方未按本合同的的时间或方式付款给乙方的，每逾期一天，甲方必须 向乙方支付五十元的违约金。 3 由于乙方直接原因造成本合同工程逾期竣工的，每逾期一天，乙方必须 向甲方支付五十元的违约金。 第五条 纠纷及处理方式的约定 1 因施工质量或工艺甲、乙双方发生争议时，双方应协
6、商解决。本合同工 程在施工中或保修期内，由于施工质量差或所用施工材料质量差等原因造成的 损失，甲方主张施工的甲方承担责任及损失，乙方主 2 因付款时间、方式或其他原因甲、乙双方发生争议时，双方应协商解 决。双方不愿协商或协商不成的，可按照本合同的约定向当地人民法院提起诉 讼。 第六条 合同变更及终止的约定 1 本合同由甲、乙双方签字(盖章) 后，双方必须严格遵守，任何一方需要 变更合同内容，必须经双方协商一致后签订补充协议。 2 本合同签订后竣工前，甲、乙双方如果一方要终止合同，需以书面形式 向对方提出，经对方同意后，提出终止合同一方必须按本合同人工费总价款的 10% 支付给对方违约金，支付完
7、账款后本合同终止。 3 本合同签订后施工中， 由于工程变更所造成本合同工程人工费总价款变更的，甲、乙双方可以向对方 提出本合同人工费总价款的追加或消减，经双方协商一致后必须签订补充协 议。 4 本合同签订后竣工前，若乙方无法按所承诺的工程质量及工期竣工的， 甲方有权终止本合同 ; 本合同签订后竣工前，若甲方未按所承诺的付款方式付款 的，乙方有权终止本合同。上述原因终止合同的无需支付违约金。办理清算手 续并支付完账款后，本合同终止。 5 非乙方原因工程半途停工达半年以上，乙方有权要求甲方在三个月内结 清已施工工程量的账款，支付完后乙方有权终止合同。 6 本合同签订后竣工前，无论哪种方式终止合同，
8、甲方必须按乙方已施工 工程所占总工程量的比例支付给乙方人工费，办理清算手续并 第七条 附则 1 本合同工程保修期给排水工程年，电气工程年，采暖工程个采暖期， 保修期以后乙方不负责维修。 2 本合同甲、乙双方签字 ( 盖章)后立即生效，且涂改无效。 3 本合同一式 两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 甲方签字 ( 盖章) ： 乙方签字 ( 盖章) ： 年 月 日 水电工程安装合同范文二 甲方： 乙方： * (以下简称乙方 ) 经甲乙双方协商同意，现甲方将该乙方包工，包工程验收合格。为了保证 工程质量，为了确保工人施工安全，为了工程能顺利进行和按时完工，为了明 确双方责任，根据中华人民共
9、和国合同法和中华人民共和国劳动合同 法订立如下条款，以便双方共同遵守和执行。 一、工程概况 1、该工程座落在 * ，面积约 * 。 二、工程承包内容 1、乙方承包 * 工程图纸注明和甲方与建设单位约定的全部给 水、排水、防雷、排污、电气、通信、网络、可视、门禁、智能、安防监控、 套管预埋、隐蔽等和强弱电系统的施工工作( 消防、排风、燃气由建设单位负 责)。 2、排水管按图施工，室内至各楼层排水点，室外至雨水沙井口。排污按图 施工，室内至各楼层排水点，室外至化粪池。室外排水及排污管道，如是水泥 或陶土管，由土建完成至化粪池; 如是塑胶管道，则由乙方安装铺设。 3、给水管道按图施工，室内安装至各楼
10、层的用水点及生活用水水泵的安 装，热水管安装至水井。室外环网管道安装至甲方提供的水表接点。 4、电气部分按图施工，线路完成至地下室配电室( 高压部分除外 )。弱电部 分(除消防部分外 ) 按图完成管道的预埋及洞口的预留，不包括穿线和调试，消 防水泵的供电线路由水电班完成。 5、风施部分，乙方完成所有风机的电源和管线预留。 6、给水在供电单位指定的水阀接入，排水排至室外检查井，排污排至化粪 池，强弱电及电气等接至配电柜及配电房图纸注明的位置。 7、材料由甲方购买 ( 但乙方要提供准确数据 ) 。乙方负责材料的下车、在工 地 200 米范围内运输上落。乙方负责管道，管线预埋、预留，管线凿沟、安 装
11、、补沟、成品保护、调试、开洞、装模、捣洞口砼、场地清理。及设计、监 理和建设单位验收合格 ( 竣工验收 ) 、二年内保 (维)修等工作。 三、承包方式： 1、包工不包料，包质量，包安全，包工期，包验收。 2、包负责全部施工机械和施工用具( 除塔吊和人货楼 ) 。 3、乙方负责工人的施工安全工作。 四、质量要求 1、按图纸和规范要求施工，电气工程要符合(GB50300 20 xx) 验收标准以 及国家新规定的验收标准。给排水工程要符合(GB50242 20 xx) 验收标准以及国 家新规定的验收标准。防雷及其他项目要符合有关单位的验收标准。 2、各项工程完工自检和调试合格后，要一次性经各有关单位
12、和人员验收合 格。如果出现返工现象的，其一切工料费用均由乙方负责。 五、甲方的责任和义务 1、甲方要给乙方有关图纸各1 份( 不够由乙方复印 )，图纸会审记录 (由乙 方向设计提出问题 )，设计变更等。 2、甲方要提早 10 天备料，但乙方必须提早15 天用书面向甲方申请备料 ( 准确性要在 95% 以上) 乙方负责人要签名确认。 3、甲方要配合和支持乙方的各项合理有益的建议和管理工作，共同维护施 工场所纪律和安宁。帮助乙方解决图纸和施工中的难题及和第三方存在施工摩 擦问题，确保乙方工程顺利进行和按时完成。 4、项目部 ( 甲方) 和乙方工人办理工伤保险，项目部( 甲方)按以后进场班组 人数分
13、担保险费，估计收取乙方保险费 5000 元。甲方可代支，结算时在乙方 工资中扣出。如工人发生工伤或伤亡事故，保险金不足赔偿的，甲方垫支七 成，乙方垫支三成。 5、乙方工人进场开工第三天，乙方要把全部工人的花名册和身份证复印件 送项目部存档，没有花名册和复印件存档的工人，其工伤的一切费用全部由乙 方负责。 6、甲方有权更正和纠正乙方不按图施工和违章施工的权力，并有权指挥乙 方按图施工和对乙方违纪违章进行当场罚款处理。 六、乙方的责任和义务 1、乙方在合同签订后，要组织有技术、责任心强的人员进场施工，要保证 该工程按合同约定的时间，按设计要求完工并验收合格。 2、提前看透看懂施工图纸，对图纸不明确
14、不合理的部位向甲方提供正确的 意见，确保不浪费材料和出差错，保证交工验收符合设计要求。 3、乙方要对新进场人员进行安全教育，不懂安全生产的工人不得进场施 工。乙方每十五天要组织工人进行一次质量和安全检查，发现问题和隐患要及 时整改，发现大问题要向项目部或总工反映，要把事故控制在萌芽之中。教育 工人不得强行冒险施工，不得随便开动各种机械( 指定持证人员开机 ) ，如果强 行冒险作业而发生安全事故的，其一切法律责任和经济责任均由乙方负责。如 果发生大的安全事故，乙方要保护好事故现场，并马上报项目部或打急救电话 抢救受伤人员。 4、因赶工期需要夜晚加班的，乙方要做好各种安全措施和照明设施，检查 符合
15、要求后，再加班施工。 5、乙方要和工人签订安全生产协议和施工质量协议，要约束工人自觉做好 安全和质量工作，确保本工程不发生安全事故和质量问题。 4、乙方工人要听从项目部、甲方管理人员的管理和指挥，遵守甲方、项目 部和主管单位制订的各项规章制度和当地的乡规民约。不准黄赌毒和违纪犯 法，不准旷工闹事，不准到各机关单位上访，不准打架，不准偷东西，不准随 便接驳电源和打上打下电闸，不准在新建筑内和周围大便，不准穿拖鞋、硬底 鞋和未戴安全帽进入工地，不准向下或窗口抛掷杂物，不准在井字架上下。高 空作业要系安全带，不准无证或随便开动各种机械( 要指派持证人员操作各种机 械)，不准在宿舍使用电饭煲、电热丝、
16、电炉等违规电噐，不准未成年人(无身 份证) 员进场施工，不准收留有前科犯法人员。闲杂人员不得入住甲方分配给不 准 5、乙方要爱护甲方的财物，不得浪费，不损害甲方和他人的财产。 6、厨房电费由乙方负责 (其它生活用水用电由甲方负责) ，但要求乙方人员 要节约用水用电，不准浪费，如有发现，每人每次罚款100 至 500 元。 7、宿舍的设施甲方一次性交给乙方使用，乙方要妥善保管，如有损坏和自 动坏的，均由乙方负责补购。 8、乙方施工期间要有一名持证施工员带领、指挥工人生产，乙方每月要不 少于 25 天在 9、乙方严格遵守国家及政府一切法规的规定，遵纪守法，文明施工，与各 班组密切配合，如果因各种原因或政府查违建停工，乙方一定要遵守停工时 间，停工十天内，甲方不补任何费用，十天过后即从第十一天起甲方补助给乙 方每人每天 20 元伙食费，其他一切费用由乙方承担。 10、因建设单位报建手续未齐全或查违建等原因，造成长时间预计停工， 甲方按乙方实际完成的工程量进行结算，
