《内外墙涂料装饰工程施工合同书新》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内外墙涂料装饰工程施工合同书新(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、编号:YB-HT-022003编号:YB-HT-022003内外墙涂料装饰工程施工合同书新New construction contract for interior and exterior wall coating decoration engineering 甲 方: 乙 方: 签 订 日 期: 年 月 日内外墙涂料装饰工程施工合同书新说明:本合同书适用于明确双方必须履行的义务和应当享有的权益,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可用作电子存档或实体印刷,使用时请详细阅读条款。甲方:乙方:甲方将工程,发包给乙方施工。为了明确双方责任,保证施工顺利进行,经双方充分协商,按照中
2、华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。第一条工程名称:。第二条工程地点:。第三条工程内容、涂料品牌、色号:1、工程内容:2、涂料品牌:3、使用颜色号:第四条工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为m2,单价为:元/m2(此单价不含税金、配合费)2、工程总造价约为:,以现金结算,乙方包工包料,完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后天内,由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条合同工期甲方发出进场通知后,天内乙方必须安排工人进场施工,有效工期为日历天。在施工过程中如遇以下任何一种情况
3、,工期顺延:1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程质量等级1、甲方对工程质量的要求;,在保质期内不脱皮,基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定,达到本款要求。3、双方对工程质量有争议,提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料,乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款,工程竣工验收合格,甲方支付乙方工程总造价的99%,预留1%保修金,保修期为壹年,保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范jg73-
4、91标准进行验收。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置,甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的资料。4、甲方派为工地现场代表,帮助乙方解决应由甲方负责的问题,与乙方协商解决施工中出现的问题,及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工,保证质量,按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表,负责行使乙方的权利及义务。3、负责提供外墙涂料验收资料,参加甲方组织的工程竣工验收,办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作,工作中
5、甲方不对乙方材料失窃负责,施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故,乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条违约责任及争议解决办法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意,否则因为更改造成乙方定货损失的,则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工,如属乙方责任所发生施工质量问题,乙方必须返工,由此产生的费用均由乙方承担。3、合同履行过程中如果发生争议,双方应协商解决。如果无法达成协议,提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条其他事项1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。2、本合同壹式叁份,甲方执壹份,乙方执贰份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。3、合同签定地点:甲方:(公章)乙方:(公章)法人委托代表:法人委托代表:电话:电话:地址:地址:年月日年月日云博图文设计有限公司Yunbo Graphic Design Co., Ltd.第 6 页