《三方上海市新建住宅通信配套施工合同协议书范本模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三方上海市新建住宅通信配套施工合同协议书范本模板（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、三方上海市新建住宅通信配套施工合同甲方：乙方：丙方：签订日期：年月日住宅建设单位（以下称甲方）：基础电信业务经营者（以下称乙方）：通信工程施工单位（以下称丙方）：根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，甲方选择乙方经营的电信网为住宅小区提供通信接入服务， 选择丙方为住宅通信配套工程施工 单位。甲、乙、丙三方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，就新建住宅通信配套 的施工、接入等事宜协商一致，订立本合同，共同遵守。第一条工程项目建设项目名称： 建设工程规划许可证号： 工程地址：；建设规模： 方米；本期建筑面积平方米。通信配套工程项目：本期建筑面积 方米。第二条费用约定本住宅通信配套工程总造价为
2、人民币。第三条付款方式一、 合同生效后 日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的，计人民币 。二、工程设计完成后七日内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的，计人民币 。三、进场施工前七天，甲方支付给丙方住宅通信配套工程总价的，计人民币 。四、工程竣工验收通过，甲方取得新建住宅交付使用配套合格证明后五天内，甲方支付丙方住宅通信配套工程总价的 %，计人民币 丿元。五、甲、丙双方约定的其他付款方式： 第四条工期约定一、甲、丙双方同意通信配套工程施工初定于 年月 日开始。丙方在收到甲方进场施工通知的 7日内进场施工。若甲方改变预计施工 日期，应当提前15日通知丙方。二、甲方应当提前7日以书面形式通知丙
3、方进场施工。丙方承诺在收到甲方的进场施工通知后的 日内完成住宅通信配套工程。三、丙方应当在进场施工前3日，将开工报告送达甲方、乙方，并将开工 报告单、设计图纸、施工进度等相关资料送达通信监理单位四、甲方要求比合同约定的工期提前竣工的，应当征得丙方的同意，并向 丙方支付因赶工采取的措施费用。五、因甲方原因或非丙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影 响，导致丙方停工8小时以上（施工期内累计计算），工期相应顺延。第五条安全生产约定一、甲方对丙方承担的通信配套工程要做到安全交底，明确提出安全的要求并进行监督检查；丙方应当认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程。二、施工过程中，丙方
4、因违反消防条例和有关法规而引起火灾事故等，应 当承担由此引发的经济损失和责任后果。三、甲、丙双方就有关安全施工与检查、安全防护和事故处理另行签订安 全生产协议。第六条工程验收与质量约定一、本工程验收标准依照上海市住宅建筑通信配套工程技术规范及国 家、行业相关的技术规范。二、住宅通信配套工程完工，在具备验收条件的15日内，甲方向乙方发出 验收通知，并组织验收。丙方应当积极配合验收。三、乙方在验收过程中，发现通信配套工程不符合验收标准的，应当指明 不符合的项目内容，参加验收各方人员应当签字确认，验收各方各执一份，并提 出整改要求和整改期限意见。丙方根据整改要求，在整改期限内完成整改。整改 完成后，
5、重新组织验收，直至整改符合验收标准。若验收合格的，参加各方人员 应当签字确认，验收各方各执一份，乙方负责出具验收报告。四、乙方在验收合格后的15日内出具验收报告，加盖验收章交给甲方。乙方对验收不合格的，可暂缓通信接入五、甲、乙、丙三方中的任何一方对工程验收结果有异议的，可提请上海 市通信工程质量监督中心进行质量鉴定， 所需费用，由责任方承担。若责任涉及 多方的，根据责任分别承担。第七条维护方式约定一、住宅小区通信设施的维护规则，以中心机房为责任划分界面；通往局 向的，由乙方承担维护责任；通向住宅小区的，由甲方承担维护责任，甲方可委 托乙方承担维护责任。二、甲方将住宅小区内通信设施移交给乙方或委
6、托乙方维护的，应当与乙 方签订相关协议。维护方有责任和义务承担自中心机房到用户终端的线路、 管道、 设备的维护工作。第八条甲方责任一、甲方提供建筑工程项目表（粘贴作附件）。二、甲方在工程项目方案设计、扩初时，对通信工程的容量、规模、通信设施配置等听取乙方的意见和建议， 并按通信工程设计单位设计的文本建设。 甲 方与乙方先期签订的入网协议作为本合同的附件。三、甲方可委托有资质的通信工程设计单位进行小区通信设施设计，并向 设计单位提供建筑设计涉及通信配套的相关图纸资料。四、甲方应按乙方、丙方要求及时提供与通信工程有关的资料和图纸。五、 甲方应当向丙方提供施工所具备的条件及施工所需的水、电、煤气等，
7、 并注明使用注意事项。六、甲方应当按双方约定的付款方式、付款数额及时付款给丙方。七、甲方应当根据通信配套设计的要求及时完成如下工作：八、甲方因更改建筑设计或其他原因涉及到需要变更通信配套工程设计时， 应当及时通知乙方、丙方和通信工程监理单位。第九条乙方责任一、在进行方案设计、扩初时，乙方有责任向甲方提出对通信工程的容量、 规模、通信设施配置等的建议，并给予技术上的指导二、乙方应当在验收合格后20日内完成住宅区内通信接入工作，接入标准为：。三、乙方在丙方通信配套工程完工时，应当完成住宅小区红线外通信接入 设施，并具备提供电信服务的条件。四、乙方应当在收到甲方的住宅小区通信配套验收通知后，按照第六
8、条验 收标准进行验收。验收合格的，在 15日内出具验收报告，逾期不出具验收报告 的，承担相应责任。五、乙方应当在住宅小区内通信配套工程验收合格之日起20日内，依照信息产业部颁布的电信服务标准（试行）的规定，为住宅小区内住户提供电信 服务。第十条丙方责任一、丙方的通信建设施工资质证号为： 。二、丙方不得转包本合同所涉及的通信配套工程。三、制定施工方案和进度计划，交甲方审定。四、丙方应当严格按照设计施工图纸和施工规范标准施工，若需要变更设计应当取得甲方的同意和设计单位的批准， 并送达通信工程监理单位后，才能根 据设计单位出具的有效修正方案施工。五、丙方在隐蔽工程结束、分段工程完成、施工进度等发生变
9、化时，应当 得到通信工程监理单位的签证。六、丙方应当做好各项质量检查记录。七、丙方未经甲方同意或有关部门批准，不得在施工中随意拆改原建筑物 结构及各种设备管线。八、丙方应当按要求编制通信配套竣工资料交给甲方和乙方。九、 丙方应当在取得新建住宅配套建设验收合格证明后5日内交给甲 方。十、丙方在住宅小区通信配套工程验收合格后，负责保修 月；在保修期内发生通信配套工程质量问题，丙方应当在接到报修后 日内无偿修理，造成损失的，应当予以赔偿。第十一条违约责任一、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应当补偿丙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付给丙方 。二、甲方不按合同的约定支付工程
10、款项的，每逾期一天，甲方支付给丙方本住宅通信配套工程总价的违约金。三、由于丙方原因导致逾期竣工的，每逾期一天，丙方支付甲方本住宅通信配套工程总价的违约金。四、 乙方在住宅通信配套工程验收合格后，未在电信服务标准（试行） 规定期限内为住宅小区的住户提供电信服务的，承担相应责任。五、因丙方工程质量问题而使工程停工、返修，由此造成的损失应当由丙 方承担。六、其他违约责任：第十二条争议解决方式甲、乙、丙三方在履行本合同过程中发生争议，应当协商解决，若协商不成，可依法向上海仲裁委员会申请仲裁；若不同意通过上海仲裁委员会仲裁的， 可依法向人民法院起诉。第十三条合同的生效与份数一、 本合同经生效。二、 本合
11、同一式 ，其中正本 ，甲、乙、丙三方各执 。签约须知为本合同的一部分，签订合同前，甲、乙、丙三方应当仔细阅读签约须知的内容。第十四条附则本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规 定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等法律效力甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年月日 年月日签订地点： 签订地点： 丙方（盖章）：法定代表人（签字）：年月日签订地点：附件一、为规范本市住宅通信配套建设市场秩序，维护公平竞争，保护用户权 益，上海市通信管理局、上海市房屋土地资源管理局和上海市工商行政管理局根 据我国法律、法规和相关规定，共同制定上
12、海市新建住宅通信配套合同示范文 本（2004版），供住宅通信配套项目的当事人参照使用。二、住宅建设单位自主选择具有相应资质的通信建设设计单位、通信工程 施工单位和通信建设监理单位及电信业务经营者。三、为了避免电信业务经营者因前期未介入而不能及时为住户提供电信服 务的情况发生，在签订本合同前，住宅建设单位在方案设计、扩初时，应当选定 电信业务经营者，听取他们的建议，并办理入网手续，入网协议作为本合同附件。四、住宅通信配套电话通信工程费应当严格按照上海市物价局规定的收费 标准执行，增设五类（及以上）数据线敷设到户以及其他超出电话通信工程以外 的项目所发生的相关费用，由住宅建设单位与通信工程施工单位商定。五、通信工程施工单位应保质、保量按时完成住宅通信配套工程；电信业 务经营者应按有关验收规范按时进行验收接入。六、住宅建设单位、电信业务经营者、通信工程施工单位在履行本合同过 程中若发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院起诉。七、本合同文本可从上海市工商行政管理局网站和上海市通信管理局网站下载
