《雨水管道施工合同协议书范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨水管道施工合同协议书范本（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号：雨水管道施工合同甲方：乙方：签订日期：年月日第2页共5页建设单位（简称甲方）：施工单位（简称乙方）：经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将 雨水排水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法的有 关规定，结合南京市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：见附表4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包安全的承包形式。二、工期1、 施工工期：个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：（
2、1）不可抗力的；（2 ）重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化；（3）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上；三、质量标准：按照国家及南京市现行施工技术规范进行验收。四、合同价款工程造价：合同价为Y元整（人民币） 元整。（该价格包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决）。五、甲方责任1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工 用的水电管线及其水电费由乙方负责。2、按南京市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方 手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。3、对
3、工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。4、按合同及时支付工程款。5、及时组织竣工验收工作。六、乙方责任1、合同签订后三天内提交施工组织设计。2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人员机械保质、保量、保工期、 保安全地完成施工。3、按甲方的要求编制好施工进度计划。4、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。6、工程完成后清理现场。7、服从甲方单位关于现场施工的管理。七、工程款支付1、 室外雨水管道材料进场后付清合同总价款50%工程完工后付合同总价的95%合同款。2、剩余5%乍为质保金，待本工程保修期（二年）满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务 后十日内支付完毕。八、工程质量标准按国家和南京市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。九、争议履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向南京市人民法院起诉。十、违约1、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由违约方承担责任 和赔偿对方的经济损失。十一、合同的生效与终止1、 本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后, 自行终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。3、本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。甲方（章）：乙方（章）：代表人：代表人：
