《保定易县30Mwp光伏项目围栏安装合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保定易县30Mwp光伏项目围栏安装合同（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、保定易县30兆瓦光伏发电项目围栏施工合同（合同编号： ）甲方： 乙方： 2017年月日甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲方将保定易县30兆瓦光伏发电项目中的光伏区围栏工作委托乙方施工。为了规范甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。第一条：合同价款、工作内容1.合同价款:光伏场区围栏固定单价每米（人民币） （小写）： 合同总价暂定(大写)： (小写)： 2. 税金：提供相应合同总价的材料票；3. 结算方式：按实际工程量结算；4.工作内容：上述价格为已包含（但不限于）以下内容 （1）包含光伏阵区围栏的安装、卸货以及场内二次转运工作；（2）乙方必须按甲方及工期要
2、求及时提供所需的人员、施工工具，机械、设备、人员、进退场费用由乙方承担。（4）包含各项赶工措施、施工保险、材料保管、料场平整费用、材料堆放地租金、临时用电用水、人员食宿及一切所需临时设施安全、文明施工等一切费用。（5）安装范围：阵区围栏，道路围栏。（6）乙方必须严格按照工期进行合理安排，如甲方发现施工滞后，甲方有权安排别的施工队伍进场施工，工程款从乙方合同价款中扣除。（7）安装材料：围栏材料由甲方提供，其余混凝土材料等施工所需材料均由乙方提供。 5.乙方必须严格按甲方、监理、业主及图纸要求施工。第二条：合同工期合同工期 日历天，含节假日。开工日期： 竣工日期： 第三条：质量标准工程质量标准：合
3、格达到国家供电部门和政府建设主管部门的验收供电标准和行业验收标准，乙方根据甲方要求提供的初设施工图，经甲方完善审核确认后进行工程施工，具体图纸审批由甲方负责，甲方依照有关施工规程和验收规范、设计要求会同监理、业主进行总体验收。若质量不符合要求时，甲方及监理方有权提出返工，乙方要认真进行返工，保证达到质量要求，其返工费由乙方自理，由于返工造成工期延误，乙方承担一切损失。工程所用的设备均必须是符合设计规定、国家规范要求的合格产品。第四条：双方义务1.甲方工作：（1）、在签订合同后5日内向乙方提供有效的技术图纸、资料和相关技术参数；（2）、组织乙方和设计院进行图纸会审和设计交底；(3）、按合同付款方
4、式及时给付工程款。（4）、甲方如发现农民工工资及机械等资金在发放过程中存在问题，甲方有权直接支付，发放资金在乙方工程款中扣除（发放资金总额不超过合同总价的90%）。（5）、如乙方在施工过程中质量、进度存在较大问题，甲方有权单方面终止合同，按完成工作量的90%进行清算。2.乙方工作：1、合同签订后3天内 向甲方提供工程进度计划、施工方案；2、确保安全施工，配备专职安全员。如施工中发生一切安全事故，产生的所有费用由承包方负全责；3、 遵守甲方对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定；4、 遵守甲方对施工场地的协调处理，包括交叉作业的兄弟施工单位间工作的合理调配、负责协调施工现场周
5、边地方政府及村民关系确保施工顺利进行；5、保管好施工所需设备、材料。6、 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行约定。7、乙方有责任向甲方提供施工期间及竣工验收所需的相关资料。8、乙方合同款含施工保险（由甲方统一购买，在合同款中扣除）。第五条:工程变更无第六条:工程验收该项目工程整体完工后并达到业主方验收要求后，向甲方书面申请验收，甲方应在十日内组织会同监理完成验收。乙方并同时把工程范围内与工程相关的资料（包括设备合格证、材料合格证、人员上岗证等）全部移交给甲方。第七条:工程
6、款结算1.本工程预付款万元整。2.围栏安装每5000米，按安装工程量支付工程款的60%；3.围栏整体安装完成验收结束后支付至合同总价的90%；4.本工程全容量并网整体移交后一个月内付至合同价款的95%。5.剩余的5%作为质保金，验收合格并网后起12个月后3个工作日内付清。第八条：违约责任1、甲方如在签订合同后 5日内不能向乙方提供有效的技术图纸、资料和相关技术参数，则应顺延工期。如需乙方对图纸优化，甲方需对图纸签字确认。、甲方应按时向乙方支付工程款，如不能按时支付而影响乙方按期完工，则应顺延工期。、乙方不能按期完工的，应向甲方偿付不能完成部分工程款30 %的违约金，除非双方另行约定，甲方直接损
7、失超过违约金部分的，按照法律规定予以追究。、乙方所交工程不符合合同规定要求的，应根据具体情况，由乙方于3日内免费负责包返工，并承担返工而支付的实际费用并赔偿甲方相关损失。5、如甲方发现乙方施工进度滞后或施工质量出现问题拒不整改，甲方有权更换施工队伍，已完成工程量乙方应配合甲方核定，乙方拒不配合，乙方认可以甲方和监理核定的为准。第九条：争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向各自所在地有管辖权的人民法院起诉。第十条：不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，同时采取措施避免损失扩大，根据情况可部分或
8、全部免予承担违约责任。第十一条：其它事项1、甲乙双方对于与本合同履行有关的行为中涉及到对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。2、解决合同纠纷的方式：凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向各自所在地的人民法院提起诉讼。3、因甲方原因导致停工待料的，五日内乙方不得要求甲方承担任何费用。4、有关增加工程量、增加费用或导致甲方应付价款、费用增加或免除、减轻乙方违约责任的书面文件必须经甲方加盖公章后方为有效。5、本合同自甲、乙方签字盖章后合同生效，合同期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力
9、。本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份。6、附件1：施工安全责任书（以上为主合同，以下无正文，为签署区）甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人：账户名: 账户名:开户行：开户行：联系电话： 联系电话：日期：日期：附件1:施工安全责任书为更好的落实安全生产责任，明确施工中甲乙双方职责，确保施工期间的各类人身、设备安全，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定及项目安全管理要求，特与施工方签订施工安全责任书，同时要求施工方按照责任书中安全风险抵押金管理条款缴纳一定的安全风险抵押金作为工程承包合同中承包人的安全承诺、事故救援处理以及发包人的各项安全管理考核依据，有关具体条文如下:1、发包人的安全职责
10、:1.1发包人应对承包人事先提交的该工程的二措计划进行审查和指导，合格后监督承包人严格执行。1.2协调承包人提出的沿线交叉跨越线路停电配合等工作，必要时应会同承包人现场实地踏勘，商定施工方案。1.3开工前发包人负责向承包人负责人和现场施工负责人、工程技术人员及施工人员全面交待现场工作条件及工作环境，对有关安全注意事项进行交底。1.4涉及“高危”作业(包括登高、动火、密闭空间作业、特种设备、挖掘、危害性管路裁接、安全设施中断等)的安全施工，告知承包人严格按照公司“施工安全管理控制程序”的要求执行。1.5施工期间发包人有权对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，可及时制止、纠
11、正，必要时有权停止其工作，并向承包人提出整改要求。1.6 施工期间如因乙方安全管理不到位导致的安全事故，所有刑事责任、民事责任由乙方承担。2、承包人的安全职责2. 1具有国家行政部门发放的有效的证件:工商行政部门颁发的营业执照副本全套复印件、建设部门颁发的企业施工资质证书复印件和施工安全资格证书复印件、安全生产许可证等提供给发包人。2.2提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，同时应提供受法入委托签订经济合同、签订安全责任书的证明书复印件。2. 3开工前承包人应填写工程施工企业安全资格审查表、施工(工作)人员概况，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供经主管部
12、门确认的工程负责人、施工技术负责人、现场安全负责人名单的证明原件。2.4开工前组织对全体现场施工作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，井有记录，必要时请发包人派员参加。2.5开工前提供维护工程的施工组织方案、施工作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须订立单项措施。2.6涉及我公司规定的高危作业的，必须提前办理高危作业许可申请并经批准方可实施作业。2. 7禁止使用未成年人及老弱、残疾人员。对施工现场的新入人员(包括临时工、合同工与参加劳动人员)
13、必须进行三级安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。对技术性较强的工作禁止使用临时工、民工或劳务协作工，临时招用的民工进行适合现场作业的安全教育后方可进行地面辅助作业工作，民工、临时工的安全责任均由承包人负责。2.8施工期间，各种交通工具.、设备和工具等均由承包人自备。工程使用的施工机械、器具及防护设施的必须有安全检查记录。2.9施工时，承包人严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。对正在使用的设备上施工的，应与发包人一起制定详细的施工方案才能施工。施工中一旦发现有安全隐患的，承包人应立即停工，并报告发包人及其他有关职能部门，采取措施整治后确保万无一失再施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好合格的安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。2.10承包人施工人员应持有劳动部门颁发的七岗证方可参加施工。对从事垂直运输机械、安装拆卸等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。全体施工人员(包括民工必须按发包人规定佩证。2.11及时详细地对沿线交叉跨越、高低压线路等进行实地踏勘，提供书面资料，便于发包人协调配合。2.12负责合同中规定由承包人承担有关职
