《箱涵劳务分包合同（律师整理版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《箱涵劳务分包合同（律师整理版）（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品办公劳 务 合 同甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就孝昌县“四好农村公路”提档升级改扩建工程第一标段季南通道两座箱涵工程施工协商一致，签订本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.工程名称：涵洞工程2.承包工作内容：季南通道设计图纸内的两道1-32m钢筋混凝土箱涵施工,设计总长度14m。第二条合同工期开工日期2019年7月20日，完工日期2019年 9月5日，工期为45天。第三条 合同价款及组成经过双方协商一致、确认，本合同为总价包干合同，在约定的风险范围内总价不作调整。合同包干价为：柒万伍仟元整（
2、75000 元），不含税。合同单价包含内容：（1） 、甲方提供钢筋、混凝土（含泵车）、基坑开挖及箱涵现场施工工作面清理等；（2） 、甲方负责提供乙方工人住宿、生活用电等。（3）、箱涵钢筋加工、混凝土浇筑、模板及小型机具等均由乙方承担。第四条 合同价款的结算和支付1.结算：乙方根据甲方提供的设计图纸或现场负责人的指令安排作业人员完成作业内容并经甲方认可后，甲乙双方签定结算书。2.合同价款的支付：箱涵主体完工后付肆万元整（4 万元），其尾款待箱涵附属工程完工后，一次性付清。第五条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1.乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各
3、项规定，严格按安全标准组织施工。若发生重大伤亡及其他安全事故，全部责任由乙方承担。2.发生重大伤亡及其他安全事故，承乙方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，甲方可提供必要的协助。第六条 工程质量、验收与保修1.工程质量应达到约定标准或甲方现场负责人要求。2.乙方在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，经甲方现场负责人同意后方可继续施工。因乙方原因造成窝工等情况时，工期不顺延，且发生的费用由乙方承担。3.工程施工完毕后15日内甲乙双方共同验收。4.对本工程的质量标准，双方约定如下：以甲方现场负责人的要求为准。第七条 工期延误 1.对于以下原因造成完工日期推迟的，经甲方现场
4、负责人确认，工期相应顺延。设计变更和工程量增加；乙方以书面形式提出申请，但仍未能从甲方获得施工必须的指示等，致使施工不能正常进行；甲方同意工期顺延的其他情况。2.非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方协商解决。第八条 文明施工甲乙双方应严格执行相关规定，加强科学管理，坚持文明施工。第九条 甲方的权利及义务1.负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2.现场负责人跟踪服务。3.负责施工检查、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产。4.负责解决施工中存在或发生的技术问题。5.对乙方在安全、质量
5、、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，应督促乙方进行整政。6.负责组织工程的验收工作。7.本工程甲方现场施工负责人为程燚，负责日常施工的管理、协调工作。第十条 乙方的权利和义务1.乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过65周岁。2.在施工生产过程中，乙方必须保证人员相对稳定，不能随意变更，服从甲方的统筹安排，统一调动。3.乙方必须按现场负责人要求施工，如有合理化建议应征得甲方同意。4.乙方确认曾宇清为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第十一条 违约责任1.甲方违约责任由于甲方原因造成停工、窝
6、工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。甲方任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方承担。甲方超过约定的支付时间不支付工程款或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付。 2.乙方违约责任因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，甲方可以终止合同，乙方应立即退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议。因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方承担。第十二条
7、合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。第十三条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成承包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十四条本合同未尽事宜可经双方协商后另行签订补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。第十五条本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执一份，备案留存一份。甲方（盖章） 乙方（盖章）法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：地址： 地址：电话： 电话：日期： 日期：Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！-可编辑修改-
