《非承包商原因导致工程延误索赔的实现途径研究.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非承包商原因导致工程延误索赔的实现途径研究.docx(116页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、非承包商原因导致工程延误索赔的实现途径研究基于不同的合同范本比较分析摘要经济全球化背景下,建筑市场也迎来了蓬勃发展,国内与国际市场高度融合,所以较于以前单一的国内工程,现代国际工程在规模方面更大、周期方面持续时间更长、施工技术方面更加复杂、施工环境方面更加多变等。因此,承包商在合同履约的过程中,容易受到各种外界因素的干扰,引发工程延误,这对于承包商顺利施工是不利的。但是,这些干扰因素也为承包商索赔提供了机会。成功的工程索赔不仅能为承包商延长施工工期,避免延期罚款,同时还能索赔因工期延长造成的经济损失。但是,在目前的工程中,承包商在工程延误下的索赔总是处于被动地位,究其原因,是由于承包商对各种合
2、同条件不熟悉,不能明确在哪一种合同条件下,承包商因工程延误进行索赔对自己有利。综上所述,承包商对于非自身责任进行的索赔,须在合同条款基础上。为此,本文引入了目前比较常用的三种合同文本形式:(99版FIDIC新红皮书、07版标准施工招标文件、13版建设工程施工合同)。从承包商的视角出发,在对国内、外已完成的工程项目中存在工程延误索赔现象查阅、研究的基础上,分析造成工程项目工期延误的原因以及工程延误之后承包商怎样索赔或索赔结果如何,进而对比三种合同对这一延误原因及其索赔方面的相关规定,这就为承包商提供了如何选择对自己有利的一种合同范本在发生工程延误事件之后实施索赔。最后通过引入具体案例验证了研究结
3、果的准确性和可行性。关键字:FIDIC 标准施工招标文件 13示范文本 工程延误 索赔Non-contractor Causes Delay Claims Realization ResearchBased on Comparison of Different Model ContractsABSTRACTUnder the background of economic globalization, the construction market has ushered in a booming, high degree of integration of domestic and inter
4、national markets, so compared to the previous single domestic engineering, modern international engineering larger scale, the longer the duration of the cycle aspects, aspects of construction technology more complex, more volatile areas such as the construction environment. Therefore, the contractor
5、 in the course of contract performance, susceptible to all kinds of external disturbances, causing delays, which is detrimental to the smooth construction of the contractor. However, these disturbances are also provided an opportunity for the contractor claims. The success of the project claim not o
6、nly to extend the construction period for the contractor to avoid delayed penalties, while claims for economic losses caused by the duration of the extension. However, in the current project, the contractor claims under the delay is always in a passive position, the reason is because the contractors
7、 are not familiar with the various terms of the contract, which is not clear in the terms of the contract, the contractor delays due to make a claim to their advantage.In summary, the contractor claims responsibility for the conduct of non-self, shall be based on the terms of the contract. To this e
8、nd, this paper introduces the current text of the contract in the form of three commonly used: (edition 99 FIDIC New Red Book, version 07 standard construction tender documents, version 13 Construction Contract). From the perspective of the contractor, in the domestic and foreign projects have been
9、completed in the presence of the phenomenon of delay claims inspection, basic research, analyzes project schedule delays caused by the reasons for the delay and how the contractor after the claim or claims outcome , and then compare the three contracts on the relevant provisions of the terms of the
10、causes of delays and claims, which is how to select a contractor to provide to their advantage after a contract template implementation delays incident claims. Finally, by introducing specific cases to verify the accuracy and feasibility study results.Keywords:FIDIC Standard construction tender docu
11、mentsConstruction ContractDelayClaimant目录第一章绪论11.1 研究背景11.2国内外研究现状41.2.1不同合同范本的研究现状41.2.2工程延误现象的普遍性51.2.3国内索赔费用分摊原则现状61.3问题的提出61.4研究的目标及意义101.4.1研究的目标101.4.2研究的意义101.5研究内容、方法及框架111.5.1研究内容111.5.2研究的方法121.5.3研究的框架12第二章文献综述142.1引起工程延误的原因152.1.1引起工程延误的原因并对其分类152.1.2国内外学者对引起工程延误原因的研究162.1.3国外学者对引起工程延误原因
12、的研究182.2承包商工程索赔192.2.1工期索赔的文献综述202.2.2费用索赔的文献综述232.3三个合同范本的文献综述242.3.1 FIDIC合同条件文献综述242.3.2 07版标准施工招标文件文献综述252.3.3 13版建设工程施工合同文献综述272.4本章小结29第三章非承包人原因工程延误索赔依据研究303.1工程延误产生的原因303.2工程延误与索赔的关系313.3工程延误承包商索赔概述313.3.1承包商索赔的定义313.3.2索赔的分类323.3.3索赔的依据与证据333.4工期索赔与费用索赔的关系363.5非承包商原因引起的工程延误索赔机会及流程分析373.5.1工程
13、索赔产生的机制373.5.2非承包商原因引起的工程延误索赔流程分析373.6本章小结39第四章不同合同范本条件下非承包人原因引起工程延误索赔的对比404.1 99版FIDIC合同条件关于非承包人原因导致工程延误索赔的规定404.1.1 99版FIDIC合同条件非承包人原因导致工程延误索赔方面的条款404.1.2 FIDIC索赔提出程序424.2 07版标准施工招标文件关于非承包人原因导致工程延误索赔的规定434.2.1 07版标准施工招标文件中非承包人原因导致工程延误索赔的条款434.2.2 07版标准施工招标文件的索赔提出程序454.3 13版建设工程施工合同关于非承包人原因引起工程延误索赔
14、的规定464.3.1 13版建设工程施工合同非承包商原因导致的工程延误索赔的条款474.3.2 13版建设工程施工合同索赔提出程序524.4本章小结53第五章基于不同合同范本下不可抗力事件引起的工程延误索赔分析555.1不可抗力概念555.2不可抗力的研究现状555.3不可抗力的特性565.4不可抗力后果的承担565.4.1 FIDIC新红皮书中对不可抗力后果承担的描述565.4.2 07版标准施工招标文件中对不可抗力后果承担的描述575.4.3 13版建设工程施工合同中对不可抗力后果承担的描述575.4.4不可抗力条款在三个合同条件的不同575.5不可抗力案例分析58结论与展望62参考文献6
15、3致谢67英文文献68第一章 绪论1.1 研究背景随着改革开放的深入及加入WTO,我国建筑业得到了充分的发展,从中华人民共和国统计局网站中得到的数据,由此并绘制了下图1.1、下图1.2:1978年的建筑业生产总值为137.3亿,但到2009年,建筑业生产总值已达到22389.7亿,在这32年的时间里,建筑业生产总值共增长163.5倍,年增长率高达18.1%,总体上呈几何级增长态势,同时建筑业在国内生产总值所占的份额也由1978年的3.5%增长到2009年的6.7%。建筑业在国民经济中的支柱地位越来越重要。房地产市场空前繁荣,致使早期建筑承包单位获利颇丰,由此,引发了近几年建筑承包单位数量也呈几何级增长,竞争不断加剧。图1.1 建筑业生产总值Fig.1.1Gross production of construction资料来源:收集资料,自行绘制图1.2建筑业生产总值占国内生产总值的比例Fig.1.2 Construction of gross production ratio of GDP资料来源:收集资料,自行绘制为了获取更大利益,建筑承包商们开始试水国际建筑市场。相比于国内市场,国际建筑市场