《钢结构加工安装合同样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构加工安装合同样本（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、钢结构加工安装合同样本 钢结构加工安装合同本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 钢钢平台施工合同同发包人:项目部承包人:施工班组根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其它有关法律，行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。 为明确双方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 11、工程名称:*钢平台 22、工程地点:工地 33、工程内容: 44、质量标准:合格 55、工程工期:开工日期竣工日期合同有效工期21天。 二、工程造价及付款方式 11、工程总造价:450，（大写）人民币肆拾伍万元 22
2、、其中钢平台制作费壹拾伍万元，安装费壹拾伍万元钢平台拆除壹拾伍万元。 33、付款方式:，主要构件制作完成后，5日内支付制作费的80%；9149米临时钢平台安装完成后，5日内支付安装费的80%；永久性钢平台安装完成后，5日内再支付安装费本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 的10%；制作、安装费余款待制作安装工程全部验收合格、主体封闭后一次性支付。 钢平台拆除视主体施工进度而定，拆除队伍进入施工现场后支付拆除工程款的20%，拆除结束、双方共同验收合格后一次性结清余款。 44、发包人必须将工程款汇入承包人指定的公司账户，如需现金支付
3、，必须由承包人财务出具支付现金的证明，否则承包人不承担由此造成的一切责任及损失。 三、双方责任（一）、发包方 11、开工前发包人提供地形资料、地质资料、标高控制点、高程控制点等技术资料，并与承包人技术人员进行技术交底。 22、负责提供水电、仓储、施工人员现场住宿，做到“三通一平”，保证施工期间的使用需要。 33、停建、缓建工程，发包人有义务负责保护承包人已安装的和未安装的成品。 44、按合同约定时间，及时组织竣工验收，办理竣工结算。 （二）、承包方 11、按合同约定时间，组织施工人员进场。 22。 、确保工程进度、质量及安全，确保安全施工、文明施工。 33、委派驻工地代表刘艳君全权负责本工程。
4、 四、工程质量及验收本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 11、按图纸施工，工程质量符合现行国家标准。 22、竣工验收以现行国家标准为依据。 竣工后，承包人向发包人提交竣工报告，七日内由发包方组织有关部门进行单项工程验收，双方签署验收证明书，工程移交发包方使用。 发包人无正当理由不验收，视为合格。 五、设计变更 11、工程有设计变更时，发包人应提前天以书面形式通知承包人。 增减工程量按照合同约定的单价据实调整。 22、因变更导致价款增减及造成的承包人损失，有发包人承担，延误的工期相应顺延。 六、工期延误 11、未能提供图纸及开工
5、条件；未能按合同约定的日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。 22、工程量增加。 33、非承包人原因停水、停电造成停工。 44、不可抗力。 七、违约责任 11、工程质量不符合合同规定的，承包方无偿返修，如不能达到合同要求，承包方承担由此造成的损失。 22、工程中途停建、缓建，发包人应赔偿承包人因此造成的停工、窝工、返工、二次搬运及材料积压等所造成的损失。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 33、发包方不按合同约定支付工程款，应承担同期银行贷款利息并承担%违约金。 44、工期每拖延一天，罚款元，%。 八、争议双方在
6、执行合同过程中发生争议时，由双方协商解决或由有关部门调解，协商或调解不成时，可向诉讼方所在地人民法院起诉。 九、其它约定事项本工程不包含土建、门窗及墙体维护部分。 十、未尽事宜，双方协商后，另行签订补充合同。 十一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方经济往来结清后终止。 十二、本合同一式份，发包人执份，承包人执份。 具有同等法律效力。 发包人（盖章）:承包人（盖章）:本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 法人代表:法人代表:委托代理:委托代理:开户银行:开户银行:账号:账号:电话:电话:地址:地址:月日月日。 内容仅供参考
