《建设工程设计合同模板_[范本]》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计合同模板_[范本](9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、 范文范例参考设计合同工 程 名 称: 工 程 地 点: 合 同 编 号: 甲 方: 乙 方: 签 订 日 期: 年 月 日 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制甲方: 乙方: 双方就乙方承接甲方的 项目(以下简称本项目)的方案投标方案设计、深化设计及施工配合等事宜,经双方友好协商,一致同意签订本合同。第一条 工程概况1.1工程名称: 1.2设计内容: 1.3工程地点: 第二条 设计依据2.1中华人民共和国合同法。2.2国家及项目所在地建设工程勘察设计管理法规和规章。2.3甲方提供的设计任务书。2.4甲方提供的其他资料文件。第三条 合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下
2、表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容费率 (元/m2)估算设计费(万元)层数建筑面积()投标方案优化设计施工图1 合计说明专业工程设计包含优化设计、施工设计。以上建筑面积为估算面积,最终设计费以建筑工程规划许可证所核发的面积为准。第四条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1招标文件12原建筑CAD平面图1方案之前3楼体结构、地层、管线、水电图1方案之前第五条 工作进度:投标方案: 个日历天;优化设计: 个日历天;深化设计: 个日历天;施工配合:根据项目情况及甲方要求第六条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件:序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1平面布
3、局图3 合同签订后3日全部资料均需提供电子版。2概念创意3合同签订后6日3投标文件3年 月 日前完成公司内部设计交底,同时保证 月 日开标无误。4优化设计3每项节点提交文件的日期以甲方与建设单位签定的合同日期为准。5深化设计36系统施工图37施工图38安装施工图3第七条设计费用及付款方式:7.1 计价方式7.1.1本合同为固定单价合同,合同总设计费暂定为人民币 元整 (¥ 元),最终金额以实际展陈面积为准。7.1.3本合同约定的设计费包括但不限于以下费用:(1)完成本合同第三条所述工作所需的设计费、管理费、税金等全部费用;(2)乙方自行购买相关设计保险的费用;(3)电话、传真、邮件等有关通讯费
4、用;(4)乙方员到甲方、项目所在地、有关政府机构及设计院等单位进行协调沟通工作的费用;(5)乙方提交的设计成果不符合政府、技术法规及审图要求或不符合甲方合同要求等原因在合同约定范围内所作的修改费用,乙方应按相关要求及时完成修改;(8)其他乙方为完成本合同约定工作所需的费用。7.2 付款方式7.2.1乙方提交设计成果或完成相应阶段工作并经甲方书面确认,乙方向甲方提交相应数额增值税专票,甲方验票后按照以下分段方式向乙方支付相应设计费。详见下表。付费次序占总设计费(%)付费额(万元)付费时间(由交付设计文件所决定)第一次付费0%本合同签订后三日内(预付定金)第二次付费30%中标后三日内第三次付费30
5、%深化设计完成提交经建设单位审核通过后三日内第四次付费20%进场施工后三日内甲方核定展陈面积,确认最终合同额第五次付费剩余尾款竣工验收后(盖章前)合 计100%说明:1.如果本项目未中标,预付定金将作为投标文件的设计补偿;如果中标,预付定金将作为设计费用中的一部分。第八条 双方责任8.1 甲方责任:8.1.1 甲方按本合同第六条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按合同第六条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,乙方员有权重新确定提交设计文件的时
6、间。8.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大的修改,以致造成乙方设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按国家相关规定向乙方增付设计费。8.1.3 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,乙方应予大力支持。8.1.4 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供方便。乙方除配合现场设计交底、技术交底、设计变更、分部验收、竣工验收外,因其它原因去现场的差旅费由甲方负担。8.1.5 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计资料及文
7、件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。8.2 乙方责任:8.2.1 乙方应按甲方提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。8.2.2 乙方采用的主要技术标准是:符合国家建筑设计规范标准,及行业评定标准。8.2.3 设计合理使用年限为 10 年。8.2.4 乙方按本合同第六条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及文件。8.2.5 乙方交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件,本年
8、内项目开始施工,负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,乙方仍负责上述工作,但应按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。8.2.6 乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。第九条 违约责任:9.1 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。9.2 甲方应按本合同第七条
9、规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过三十天以上时,乙方有权暂停履行下阶段工作,并书面通知甲方。甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,甲方均按9.1条规定支付设计费。 9.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方员错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计责任大小向甲方支付赔偿金,赔偿金按国家有关规定执行。9.4 由于乙方自身原因,延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分
10、之二。逾期30天及以上,甲方有权终止合同,同时可要求乙方承担相应损失,返还已收设计费。合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。 9.5 施工期间,乙方应全力配合甲方完成施工任务,直至竣工验收。第十条 其他10.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由甲方自费向有关出版部门购买,本合同第六条规定乙方交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,乙方另收工本费。10.2 本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,乙方不得指定生产、供应商。10.3 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直
11、至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用,除制装费外,其它费用由甲方支付。10.4 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。10.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。10.6 本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。10.7 本合同一式 4 份,甲方 3 份,乙方 1 份。10.8 本合同经双方签章并在甲方向乙方支付定金后生效。10.9 本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请公证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。10.10 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部份,与本合同具同等法律效力。附件:1.乙方营业执照复印件2.乙方公司开户许可证复印件3.乙方公司法人身份证复印件(以下无正文)甲方名称:(盖章) 乙方名称: (盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字)日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 完美Word格式整理版