《专用条款及附件》由会员分享,可在线阅读,更多相关《专用条款及附件(11页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、专用条款一、词语定义及合同文件2、 合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序:(1)本合同协议书;(2)中标通知书(包括招标文件、投标文件);(3)合同专用条款;(4)合同通用条款;(5)投标报价;(6)工程规范和技术说明;(7)投标图纸;(8)乙方投标文件中的其他内容;(9)具有合同约束力的信函、纪要、书面往来、招标公司的答疑文件。3、 语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用 汉语 语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:国家的法律、法规和本市有关行政法规及规范性文件均对本合同有约束力。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称:国家及本市现行的质量评定标准及施工
2、技术验收规范。发包人提供标准、规范的时间:医用中心供氧系统通用技术条件(YY/T 0187-1994),医用中心吸引系统通用技术条件(YY/T 0186-1994)国内没有相应标准、规范时的约定:执行设计单位或发包人与承包人双方协定的补充标准和本工程的施工技术要求。4、 图纸 4.1 承包人向发包人提供图纸日期和套数:开工前7天提供3套完整的施工图,竣工时提供3套竣工图。 发包人对图纸的保密要求: 无发包人的允许,承包人不得出借、转让、印刷、宣传施工图纸。使用国外图纸的要求及费用承担: 无 。二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 发包人派驻的工程师 姓名: 职务: 职权:控制工程建设投资、进
3、度、质量,执行合同管理、信息管理,协调各方关系。6、工程总监6.1 监理单位委派的工程师 姓名: 职务:监理工程师发包人委托的职权:代表发包人行使对工程建设进度、质量、检查验收,监督合同执行和组织、管理工程具体活动。协调各方关系。需要取得发包人批准才能行使的职权:重大工程管理命令的发出需得到发包人的批准。7、项目经理:姓名: 职务:项目经理姓名: 职务:_技术负责人_ 8、发包人工作 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备。 (2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:发包人向承包人提供水、电接口具体
4、位置。承包人负责施工用水、电源的接入及管道,费用由承包人负责。承包人的通信设施由承包人自行解决、费用自理。 (3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已具备 。 (4) 工程地质和地下管线资料的提供时间: 无 。 (5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:双方另行协商。 (6) 水准点与座标控制点交验要求:开工前5天,将水准点及控制点资料以书面形式交给承包人,进行现场交验。 (7) 图纸会审和设计交底时间:图纸交付7天后,组织承包人和设计单位进行图纸会审。 (8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 按国家及内蒙古相
5、关规定办理。 (9) 双方约定发包人应做的其他工作:双方另行协商。 8.2 发包人委托承包人办理的工作: 双方另行协商 。9、承包人工作 9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无 。 (2) 应提供计划、报表的名称及完成时间:每周上报工程进度计划(具体时间依据实际情况而定) 。 (3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 负责施工现场围墙以内的安全保卫工作,承担非夜间照明工作,对自身的财产安全负责 。 (4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无。 (5) 需承包人办理的有关施工场地交通、
6、环卫和施工噪声管理等手续:承包人负责办理并承担费用。 (6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 对于已完成工程的成品保护由承包人采取保护措施并自行承担费用。(7) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:按国家及济南市相关规定办理。 (8) 施工场地清洁卫生的要求:保证施工场地清洁卫生符合本市环境卫生管理的有关规定,做到工完料净场地清 。(9) 双方约定承包人应做的其他工作: 双方另行商定 。三、施工组织设计和工期 10、 进度计划10.1施工计划以满足总包总进度要求为基本原则。10.2 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间
7、:承包人应将施工组织设计(施工方案)在分部工程开工前3日提交发包人、工程总监及总包方。 工程师确认的时间:承包人提交施工组织设计(施工方案)和进度计划后3个工作日内 。 10.3 群体工程中有关进度计划的要求: 双方另行商定 。 13、工期延误 13.1 双方约定工期顺延的其他情况:除重大设计变更或发包人原因及不可抗力外,不得延误工期。 四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位: 分部工程验收 。19、工程试车 19.5试车费用的承担: 由承包人承担 。五、安全施工 执行通用条款以及招标文件和投标文件关于安全防护、文明施工措施的相关条款。六、合同价款与支付23、合同
8、价款及调整23.2 本合同价款采用 方式确定。 采用固定价格合同,合同价格中包括的风险范围:承包人在编制合同价格时对合同文件、合同图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误;人工、材料、机械和临时设施的费用、费率等价格要素的波动;任何外汇与人民币汇率的变化;本合同履约期内有关工作条件、工作时间或人工工资标准和其它与本分包工程雇佣劳动力相关的费用的变化或货币的贬升值。风险费用的计算方法:承包人已包含在合同总价款中。24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 合同生效后7日内发包人向承包人支付合同价格的30%的工程预付款。26、工程款(进度款)支付1、双
9、方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:承包人进场施工后7日内,发包人向承包人支付合同价格的30%,工程竣工验收合格后7日内,发包人向承包人支付合同价格的35%,经发包人审计部门对增加部分进行结算审计签字确认后7日内,发包人支付到承包人经审计确定的竣工决算价的95%,扣留5%的作为质保金。质保金在第24个月满后,系统运行正常,发包人无息支付给承包人,结清工程款。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:(1) 材料设备单价与一览表不符:_按相应通用条款条款执行 。(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:
10、按相应通用条款条款执行 。(3) 承包人可代为调剂串换的材料:_无 。(4) 到货地点与一览表不符:按相应通用条款条款执行 。(5) 供应数量与一览表不符:按相应通用条款条款执行 。(6) 到货时间与一览表不符:按相应通用条款条款执行 。 27.6 发包人供应材料设备的结算方法: 不适用。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定:承包人所采购的材料设备必须符合国家规定的环保要求,工程完工后,保证整体工程室内空气质量符合国家规定的环保要求。八、工程变更 执行通用条款。九、竣工验收与结算32、竣工验收 32.1 承包人提供竣工图的约定:在工程竣工验收后30日内,提供全套竣工图及竣工
11、资料3套。其费用已含在合同总价中。 32.2 中间交工工程的范围和竣工时间: 双方另行商定 。33. 竣工结算 本条增加内容如下:(1)工程竣工验收合格并经发包人审计部门对增加部分进行结算审计后支付到经审计确定的竣工决算价的95%,工程质量保证金(保修金)为总价款的5%。十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下: 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任:无_ _。 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任:无_ 。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任:双方确认后30天内支付尾款,若未按约定付款,参照通用条款支
12、付尾款的贷款利息,其每逾期一天的贷款利息以即时银行利率计算。双方约定的发包人其他违约责任:_ 待定 _。35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下:本合同通用条款第10.1款约定承包人违约应承担的违约责任:_若承包人不能按当期节点完成,则每延误1日按合同总价的万分之五支付违约金,最高赔偿限额为合同价格的5% _。本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任:_每延误1日按合同总价的万分之五支付违约金,最高赔偿限额为合同价格的5% _。37、争议37.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第一种方式解决。(一) 提交 _ _ 仲裁委员会仲裁;
13、(二) 依法向 人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程:_待定 。39、不可抗力 39.1 双方关于不可抗力的约定: _执行通用条款。40、保险40.6 本工程双方约定投保内容如下:(1) 发包人投保内容:_无 _。 发包人委托承包人办理的保险事项:_无 _。 (2) 承包人投保内容:_为施工现场自有人员办理意外伤害险 ,具体内容执行京建法2004243号文_。41、担保41.3 本工程双方约定担保事项如下:(1) 发包人向承包人提供履约担保,担保方式为:_ 无 担保合同作为本合同附件。(2) 承包人向发包人提供履约担保,担保方式为:_ 无_担保合同作
14、为本合同附件。(3)双方约定的其他担保事项:_ 无 _。46、合同份数46.1 双方约定合同陆份:发包人和承包人各执叁份。47、补充条款47.1发包人的权利义务(1)负责与工程总承包方协调,免费为承包方解决材料设备的垂直运输问题,各种孔、洞、墙槽的恢复由土建总承包方负责完成(2)发包人免费应为承包方提供一间 60 平方米的工作间,一间 60平方米以上的库房。47.2 承包人的权利义务 (1)根据发包人要求,施工期间承包人保证发包人的正常工作秩序,并服从总包、监理的施工管理。(2)承包人不得转包本工程,须要分包项目必须先得到发包人批准。(3)承包人在施工中须遵守济南市建委有关规定,发生扰民问题由承包人自行处理,并承担由此产生的费用。(4)乙方负责甲方相关人员的现场培训工作。47.3关于验收的说明 保修期为自竣工验收合格之日起24个月,承包方应免费负责此期间医用气体系统的维修,遵守投标时的承诺;工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质量问题及其他问题,由发包人承担责任。后附调整后的投标报价表。