《勘察合同-蒙自市第二人民医院-2014.11.24未填》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察合同-蒙自市第二人民医院-2014.11.24未填（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1合同编号：建设工程勘察合同【岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探】工程名称：工程地点：勘察证书等级：工程勘察综合类甲级发 包 方：承 包 方：签订日期：2015 年 月 日2甲方（发包方）：乙方（承包方）： 发包方委托承包方承担蒙自市第二人民医院建设场地工程勘察。根据中华人民共和国合同法有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、承包人协商一致，签订本协议，如本协议和建设工程勘察合同有冲突时以本协议为准，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称：1.2 工程建设地点：1.3 工程勘察任务委托文号、日期 年 月 日1.4 勘察任务（
2、内容）与技术要求：按国家现行勘察规范、规程及设计要求执行。1.5 承接方式：1.6 工程概况：第二条：发包方应及时向承包方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件） ，一级用地（附红线范围） 、施工、勘察许可等批件（复印件） 。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、3各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5 发包方不能提供上述资料，由承包方收集的，发包方需向承包方支付相应费用。
3、第三条：承包方向发包方提交勘察成果资料并对其质量负责。承包方负责向发包方提交勘察成果资料 6 份，发包方要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1 预算总工期为 天。4.1.2 勘察工作有效期限以发包方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2 收费标准及付费方式4.2.1 本工程勘察按 方式进行委托，此勘察费用包含开办费、机械进出场费、现场钻探费、取样费、现场试验费、室内试验费、服务费、税费等费用。4.2.2 承
4、包方外业工作 承包方提交成果报告时，发包方付清余款。第五条 ：发包方、承包方责任5.1 发包方责任5.1.1 发包方委托任务时，必须以书面形式向承包方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段） ，发包方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使承包方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包方承担民事责任。5.1.3 发包方应及时为承包方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、4处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问
5、题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等） ，并承担其费用。5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5 工程勘察前，若发包方负责提供材料的，应根据承包方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包方的人员一起验收。5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包方应按实际发生的工程量支付勘察费。5.1.7 发包方为承包方提供生产用水、电，并承担其费用。5.1.8 由于发包方原
6、因造成承包方停、窝工，除工期顺眼外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见 6.1） 。5.1.9 发包方应保护承包方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议，未经承包方同意，发包方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包方有权索赔。5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包方应负的其它责任。5.2 承包方责任5.2.1 承包方应按国家技术规范、标准、规程和发包方的招标文件规定的工作内容及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.
7、2.2 由于承包方提供的成果资料不符 2.1 条要求，承包方应负责无偿给予补充完善使其达到 2.1 条要求合格；若承包方无力补充完善，需另委托其他单位时，承包方应承担全部勘察费用，给发包方造成损失的，应赔偿损失；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包5方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包方支付赔偿金，赔偿金由发包方、承包方商定为实际损失的100。5.2.3 工程勘察按勘察组织设计实施。5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.
8、2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担有关资料保密义务。5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中承包方应负的其它责任。5.2.7 工程施工过程中，若发包方需要，承包方勘察人员应在接到发包人通知后 48 小时内到现场解决与地勘报告内容不相符的事宜。5.2.8 承包方应保证安全施工，为施工人员，购买相关保险，施工现场一期安全由勘察人承担。第六条：违约责任6.1 由于发包方未给承包方提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包方除应付给承包方停、窝工费，工期按实际工日顺延。6.2 由于承包方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，
9、其误工勘察费用由承包方承担。6.3 发包方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的银行同期利息。6.4 由于承包方原因未按本合同的第 4.1.1 条规定时间（日期）完成现场作业，撤出设备及提交勘察成果资料，每超过一日，按 100.00 元罚款。第七条：本合同未尽事宜，经发包方与承包方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：61承包方应对成果资料进行保密。2方案由承包方确定，成果资料必须通过审图机构审查。3承包方现场施工完成后，由于发包方对方案调整等原因而增加工作量的，相应费用由发包方承担。第九条：争议解决本合同发生争议，发包方、承
10、包方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包方、承包方同意由有管辖权的人民法院处理。第十条：本合同自发包方、承包方签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包方、承包方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包方、承包方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份，发包人叁份、勘察人叁份。（以下无正文）发包方： 承包方：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）电话： 电话： 13908719301传真： 传真：开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 72015 年 月 日
