《2017最新工程欠款纠纷起诉状》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017最新工程欠款纠纷起诉状（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017 最新工程欠款纠纷起诉状?起诉状是整个诉讼程序的开端，可以说一份质量较高的起诉书在诉讼维权 中起着非常重要的作用。工程欠款是一种不诚信，没信誉的表现，这种现象多出现在违法分包转包之间， 工程款结算是施工企业工程款清欠的核心环节， 也是发承包双方的争议焦点。 一旦出现纠纷建议及时维权， 切莫超过诉讼时效。下面给大家提供一篇工程欠款纠纷起诉状范本工程欠款纠纷起诉状范本，仅供参考! 工程欠款纠纷起诉状范本工程欠款纠纷起诉状范本 起诉单位：(全称)：_市_县_建筑公司 企业性质：集体 经营范围：工业与民用建筑。 流动资金：169. 5 万元 何时经何部门批准开业：_年_月份经_县基建局批准 地
2、址：_县_乡_电话：_ 开户银行：_工区历下办理处。帐号：_ 法定代表人姓名：_职务：_ 被告单位(全称)： _市职工教育培训中心地址：_市_ -_路_号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由： _年_月_日， _县建筑工程总公司_公司(原告，以下简称乙方)同_ 市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同，标的是乙方为甲方修建教工宿 舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为 495125. 74 元。开工日期定为_年_ 月_日;竣工日期定为_年_月_日。 合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，
3、直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方 开进工地的 70 余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达 8059.73 元。甲方虽 然承担了 25611.43 元的误工费，但尚有 57979. 30 元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于_年_月_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的 施工合同书(附原印件)。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经 _市建筑工程质 童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交_市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同 书之规定与乙方结清工程款，但至今
4、甲方仍拖欠乙方工程款 21793.06 元。 从_年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了 汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值 174551. 87 元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖 欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于_年_月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推 拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍 楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，甲方违反
5、合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙 方造成了很大的经济损失。民法通时第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务 的，应当承担民事责任。”经济合同法第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例第 十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还 应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算 办法”的有关规定处理。 诉讼请求： 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失： (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款 21793.08 元; (二) 结算零建工程款： 174551. 87 元减去甲方垫付的材料款 66913.30 元， 应付给乙方工程款 10768.57 元; (三)赔偿乙方的经济损失：_年至_年度拖欠款的滞纳金 54595. 88 iG;_年_月 至_月设备闲置费 57979. 30 元 以上三项合计，共 242006.83 元。 此致 _市_区人民法院 起诉单位：_县建筑工程总公司 _公司(盖章) _年_月_日
