《2020年房屋建筑装修施工合同(13)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年房屋建筑装修施工合同(13)（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋建筑装修施工合同(13) (1)提请北京仲裁委员会仲裁; 0(2)提请仲裁委员会仲裁; 0(3)向人民法院提起诉讼. 039.2发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程: (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工; (2)调解要求停止施工,且为双方接受; 0(3)仲裁机构要求停止施工; 0(4)法院要求停止施工. 十一,其他 第40条工程分包 40.1本工程发包人同意承包人分包的部分工程内容: 分包施工单位为:承包人应与分包人签订分包合同.未经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包. 040.2承包人不得将其承包的全部工程转包给
2、他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人. 040.3工程分包不能免除承包人任何责任和义务.承包人应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行.分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失,承包人承担连带责任.040.4分包工程价款由承包人与分包单位结算.发包人未经承包人同意,不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项. 第41条不可抗力 041.1双方结合本工程对于不可抗力的约定: 041.2不可抗力事件发生后,承包人应立即通知工程师,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,发包人应协助承包人采取措施.工程师认为应当暂停施工的,承包人应暂停施
3、工.不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况,及预计清理和修复的费用.不可抗力事件持续发生,承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况.不可抗力事件结束后14天内,承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料. 041.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担: (1)工程本身的损害,因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担; (2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; 0(3)承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担; 0(4)停工期间,承包人应工程师要求因在
4、施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担; (5)工程所需清理,修复费用,由发包人承担; (6)延误的工期相应顺延. 041.4因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任. 第42条保险 42.1被修缮或装修的建筑物,构筑物已办理过人员或财产保险的仍然有效,未办理保险的工程开工前,发包人为被修增或装修建筑物,构筑物和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险,支付保险费用. 042.2运至施工场地内用于工程的材科和待安装设备,由发包人办理保险,并支付保险费用. 042.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理,费用由发包人承担. 042.4承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用. 042.5保险事故发生时,发包人承包人有责任尽力采取必要的措施,防止或者减少损失. an;text-align:left;line-height:150%;
