《工程廉洁的协议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程廉洁的协议书（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程廉洁的协议书 协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书以下是小编收集的廉洁协议书相关内容欢迎查看！ 工程项目名称： 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 为了规范建设市场在工程建设中防止各种不正当行为的发生确保建设工程高效优质按时竣工投产遵照国家建设部监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知精神根据有关要求并经甲乙双方同意特订立如下协议： 一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定 二、甲方及其工作人员应做到 （一）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定 （二）对本单位工程项目人员
2、进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定如发现有违反规定的出给予当事人批评教育外应视情节轻重后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分 （三）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动须经主管领导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为应及时采取措施终止其不廉洁行为的继续发生并报告主管领导 （四）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为应及时采取措施终止其不廉洁行为的继续发生并报告主管领导 （五）甲方工作人员（含家属、子女下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费 （六）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往不得接受乙方的礼金、有价证券
3、和贵重物品难以拒收的必须按有关规定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用 （七）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动 （八）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国出境提供方便 （九）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动 （十）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动 三、乙方及其工作人员应当做到 （一）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定支持甲方执行有关规定和制度
4、 （二）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定）按时出席甲方召集的有关会议 （三）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等 （四）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契 （五）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所 （六）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品 四、奖惩 （
5、一）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者应及时采取措施终止其不廉洁行为的继续发生并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作情节严重的可向有关部门投诉或举报甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权 （二）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价15的违约金由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴 （三）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员被检察机关立案查处的甲方有权取消或终止工程项目施工合同由此给甲方
6、单位造成的损失均由乙方单位承担并向甲方单位承担经济赔偿责任 五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为均适用本协议 六、声明及保证 （一）甲方： 1甲方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同 2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 3在签署本合同时任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 （二）乙方： 1乙方为一家依法设立
7、并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同 2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 3在签署本合同时任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 七、保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密未经该商业秘密的原提供方同意一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为年
8、 一方违反上述保密义务的应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失 八、不可抗力 本合同所称不可抗力是指不能预见不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等 如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方并应在天内提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行 九、通知 （一）根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等必须用书面形式可采用（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递以上方式无
9、法送达的方可采取公告送达的方式 （二）各方通讯地址如下： （三）一方变更通知或通讯地址应自变更之日起日内以书面形式通知对方；否则由未通知方承担由此而引起的相应责任 十、争议的处理 （一）本合同受国法律管辖并按其进行解释 （二）本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决也可由有关部门调解；协商或调解不成的按下列第种方式解决 1提交仲裁委员会仲裁； 2依法向人民法院起诉 十一、解释 本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行本合同的标题仅是为了阅读方便而设不应影响本合同的解释 十二、补充与附件 本合同未尽事宜依照有关法律、法规执行法律、法规未作规定的甲乙双方可以达成书面补充协议本合同的附
10、件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等的法律效力 十三、合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为年自年月日至年月日本合同正本一式份双方各执份具有同等法律效力；合同副本份送留存一份 甲方（盖章）：乙方（盖章)： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 地址：地址： 电话：电话： 年月日年月日 签订地点：签订地点： 工程项目名称： 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 承包单位所在地址： 为了规范建设市场确保建设工程高效优质按时竣工投产遵照国家建设部监察部关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知精神根据有关要求并经甲乙
11、双方同意特签订建设工程保持廉洁的协议书 1甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定 2甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定如发现有违反规定的除给予当事人批评教育外应视情节轻重后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分 3甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况 4甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动须经主管领导同意甲方人员不得接受乙方赠送的礼品礼金和有价证券难以拒收的必须按有关规定登记上交 5甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为应及时采取措
12、施终止其不廉洁行为的继续发生并报告主管领导 6乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定支持甲方执行有关规定和制度 7乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定）按时出席甲方召集的有关会议 8乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品礼金及各种有价证券如乙方违反根据具体情况和造成的后果甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚直至终止工程合同由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担 9乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员被检察机关立案查处的甲方有权取消或终止工程项目施工合同由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担并向甲方单位承担经济赔偿责任 10乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为应及时采取措施终止其不廉洁行为的继续发生并及时告知甲方单位主管领导；情节严重的可向区有关部门投诉或举报 11本协议使用时间：本工程发包建设竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为 12本协议的甲方指工程建设单位分包工程的总包方和建设工程受托监理单位 13甲乙双方愿意接受建设主管部门纪检监察部门检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚 14本协议一式六份甲乙双方各执一份甲乙双方主管部门各备案一份抄报建筑管理所一份送甲方纪检（监察）检察室备案一份 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法人代表（签字）： 法人代表（签字）： 年月日年月日
