《外墙装饰工程劳务分包施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙装饰工程劳务分包施工合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、外墙装饰工程劳务分包施工合同11 作者： 日期：2 外墙装饰工程劳务分包施工合同甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程分包管理办法、山东省建设工程施工劳务作业发包与承包计价办法，及其它现行的有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况经双方多次协商一致订立本合同。第一条：工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：保温工程为包清工，真石漆工程包工包料（除真石漆、弹性外墙腻子甲供外）。4、施工范围及内容：打底抹灰、保温、防石漆、等所有外墙工程。包质量通过市质检站验收，承担规定保修期内的保修义务。5、计价及结算方式
2、：外墙保温仿石漆系统：按水平投影面计算-扣除门窗洞口面积计算工程量(空调搁板、防火隔离带、阳台底版女儿墙、飘窗顶板和底板,装饰条,造型、门窗台侧边线角等不再计算工程量)6、外墙机具准备抹子、角抹子、靠尺、刷子、多用刀、灰浆托板、拉线、米尺、电锤、手锤、钳子、电热丝切割器、开槽器、等。（甲方只提供电动搅拌机小推车）。第二条：工期1、开工日期：甲方通知3天内进场，过期5天甲方有权终止合同。2、工期：本工程 完工日期为 2013年9 月10号。依据项目部根据建设单位总工期要求编制的经审核通过的工期计划，乙方无正当理由，每延期一天，按照乙方承包工程造价的2%承担每日违约金。第三条：质量等级：优良工程（
3、以质检站最终核定为准）工程质量施工阶段经建设单位、监理单位、甲方验收未能达到合格优良标准，除整改至符合要求外。未经验收不得自行进行下道工序，如发生，乙方必须按照甲方或有关单位的要求进行剥露或开口，并负责恢复和承担全部责任。因乙方原因交工验收时评定的质量等级未达到约定的等级时，乙方无条件细部处理。第四条：驻工地代表甲方： 乙方：第五条：双方责任甲方责任：1、 开工前向乙方提供施工技术交底；2、 甲方不提供住宿，由乙方自行解决。3、甲方只提供乙方正常施工的安全施工吊篮，其他设施由乙方自行解决；4、负责协助乙方同业主、设计单位、现场监理和其他有关单位的外部联系；5、信守本合同，按合同支付乙方的劳务费
4、用和其他应支付的费用。乙方责任：1、严格信守合同，根据装修分包工程内容和工程范围的工期、工程质量要求及甲方要求，足额配备能满足施工需要的人员；挑选思想素质好、操作技术熟练、管理有方的管理人员和作业工人，保质、保量、按期完成施工任务；2、督促和检查本班组劳务作业人员做好分项工程工序质量的自检、互检、交接检工作，遵守操作规程，满足现行质量验评标准，确保工程质量、工期及安全、文明；乙方人员在施工过程中造成的人身损害以及对第三方人员造成的人身损害，由乙方自行承担。3、负责对本班组人员分项工程施工技术和安全技术交底，贯彻单位工程组织设计落实；4、乙方必须至少配备满足施工生产需要的组长等施工人员，安全员及
5、特种作业人员。5、自行办理劳务作业人员保险、技能证等证件，乙方人员劳动报酬及各项社会保险均由乙方按国家劳动标准自行发放，乙方人员与甲方无隶属关系。6、负责本队生产区及施工现场的文明施工、物料整理归堆。7、乙方负责人必须参加项目调度会，并提报本周工程进度计划及人员安排。8、非乙方原因引起的工期延误，乙方应及时办理顺延书面手续，据此作为工程调整的依据。9、甲方供应的机械设备由乙方负责使用及保养，工程完工后（工序完成7日内）清理干净退还。否则，损坏、丢失照原购买价从工程款中扣除。10、乙方负责人 ，在施工期间必须在施工现场并按时参加甲方及项目方的生产例会。11、乙方严格执行甲方和总包方的工地管理，积
6、极配合。并负责属于乙方应完成的其它工作。如因乙方不服从管理出现的罚款费用由乙方全部承担。12、乙方要教育和管理其属下的所有工作人员，严格遵守施工单位的安全和管理规定，严格按照施工操作要求施工。乙方工作人员在承包施工期间发生的一切安全问题均由乙方和具体人自行负担，与甲方无关。13、在施工过程中产生的垃圾（含工队生活垃圾）由乙方自行清理，如未及时清理，甲方有权指派专人进行清理，费用及相应罚款均有乙方无条件承担。14、乙方对甲方提供的材料具有看管和保护的责任，要做到防盗、防火、防风雨等保护；乙方必须按施工进度要求和甲方管理人员指定标准领用材料，不得浪费，并由乙方专人对领用材料进行看护，如材料有丢失或
7、超出标准用量，材料费乙方自理并由甲方加收罚款，罚款一并在工程款中扣除。乙方在施工过程中应严格控制甲方提供的材料的损耗率，材料损耗率不能超过 6 % 。否则超出部分甲方将在乙方的结算款中扣除。（施工期间要随时对自己所工作面楼内的剩余材料归堆，做到日产日清，否则甲方将根据剩余材料的价值的5倍对乙方进行处罚）。15、严禁打架斗殴，违者甲方罚乙方3000元并承担工程总包方的相应处罚。造成严重后果的送交司法机关处理，后果自负。16、乙方必须保证每个吊篮不低于2名施工人员，施工时间不少于11.5小时/工日，在具备施工的情况下乙方工人不到位，甲方有权作出处罚（或增派外来人员进行施工，费用从乙方工程款中扣除）
8、；如一个吊篮不工作按150元/天进行处罚，吊篮施工人员按50元/天进行处罚，并由乙方承担吊篮相应费用。第六条：施工进度计划乙方根据双方约定总工期要求，周密合理的安排（季、月、周）分项进度计划，报经甲方批准后严格实施，并接受甲方的检查、监督、保证按约定工期完成。第七条：停缓施工1、因国家政策的不可抗拒性因素造成的停缓建，由甲方妥善处理善后事宜，按乙方实承完成的阶段工程量给予清算。2、因乙方自身组织不力、安排不当导致的停、窝工由乙方负责，工期不予顺延。第八条：承包综合单价： 元/（不含税）第九条：工程结算及进度款支付1、本工程无预付款。2、根据甲方和项目部确认的工程量进行付款，工程验收合格后，经甲
9、方审定后，支付工程量的70%，在金额确认并得到批准后的7个工作日内支付给乙方。待工程总体审计完毕后付至结算价的95%，余5%作为维修保证金，质保期（两年）满并且项目部与甲方结算完结后一个月内全部付清（不记利息）。第十条：补充条款1、本合同未尽事宜双方本着友好合作的精神协商解决。协商不成，双方均同意由甲方所在地人民法院管辖。2、本协议双方签字之日起生效，工程价款全部付清后失效。3、本协议正本两分，双方各执壹份。4、本协议为补充协议与上次合同协议具有相同法律效力。甲方： 乙方：身份证： 身份证：电话： 电话：年 月 日 年 月 日several group number, then with b
10、a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron angle code bit at measurement level points grid errors, specific method is from baseline to methyl vertical box center line distance for a, to b vertical box distance for b, list can measured6
